律图审稿专业委员会3轮严审

建设工程长期停工,承包人是否能解约

3w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2026-10-29 山西临汾
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共5条
  • 建筑合规法律顾问
    建筑合规法律顾问
    96人赞同了该解答
    咨询我
    1、建设工程要是长时间停工,符合一定条件时,承包人是可以解除合约的。《民法典》里提到,要是一方拖着不履行主要的欠债等义务,经过提醒后在合理的时间内还是没去做,另一方就能够解除合同;要是一方拖着履行债务,或是有其他违约的行为,让合同原本的目的没办法达成,对方同样能解除合同。
    2、落实到建设工程方面,如果是因为发包人那边的原因,导致工程长时间停工,承包人去提醒之后,发包人在合理期限里依然没解决停工的问题,工程没办法接着干,承包人签合同想要达成的目标就没办法实现了,这种情况下承包人就可以解除合同。像发包人没按照约定给工程进度款、没按时把施工场地弄好、没及时给设计图纸等状况,让工程没办法正常推进,一直处在停工的状态,都属于这类情况。
    3、不过,承包人要解除合同,得按一定的步骤来。要通知对方,合同从通知送到对方手上的时候起,就算解除了。要是对方不同意,那么不管是哪一方,都能去请求法院或者仲裁机构来确定这个解除合同的行为有没有效力。
    归结起来说,建设工程长时间停工时,承包人在满足法律规定的条件,并且按法定程序操作之后,就有权利和发包人解除建设工程合同。
    全文
    9 12小时前
  • 专业案件剖析师
    专业案件剖析师
    评分5.0 “态度非常好”
    咨询我
    建设工程长期停工,承包人是不是只能干等着?其实在符合一定条件时,承包人是可以解除合同的。
    按照《民法典》,要是一方拖延着不履行主要债务,被催了之后在合理时间内还是没行动,或者是一方拖延履行债务、有其他违约行为,让合同目的没法实现,另一方就能解除合同。
    在建设工程里,如果是发包人导致工程长期停工,像没按约定付工程进度款、没按时提供施工场地、没及时交付设计图纸等,这些情况会让工程无法正常推进,只能长期停工。这时承包人催告发包人,发包人在合理时间内还是解决不了停工问题,工程没法继续干,承包人的合同目的实现不了,就有权解除合同。
    不过承包人解约是有程序的,要通知对方,合同从通知送到对方手里时就解除。要是对方有意见,双方都能找法院或者仲裁机构,让他们来确定解除行为有没有效力。
    所以,建设工程长期停工,承包人满足法定条件、履行法定程序后,就能和发包人解约。
    全文
    3 13小时前
  • 诉讼分析师
    诉讼分析师
    评分5.0 “解答有耐心”
    咨询我
    建设工程长期停工,符合一定条件时承包人能解约。《民法典》规定,一方迟延履行主要债务,经催告在合理期限内仍未履行,或者一方迟延履行债务、有其他违约行为致使不能实现合同目的,当事人可解除合同。
    在建设工程里,要是因发包人原因致工程长期停工,承包人催告后,发包人在合理期限内没解决停工问题,工程无法继续施工,承包人合同目的无法实现,承包人就有权解约。像发包人没按约定支付工程进度款、没按时提供施工场地、没及时交付设计图纸等,导致工程无法正常开展且长期停工,就属于这种情况。
    不过承包人解约要遵循程序,得通知对方,合同自通知到达对方时解除。若对方有异议,任何一方都可请求法院或仲裁机构确认解除行为的效力。
    所以,建设工程长期停工,承包人满足法定条件、履行法定程序后,有权解除和发包人的建设工程合同。若遇到此类情况,承包人要及时固定发包人违约的证据,按程序通知解约,若有争议可通过法律途径解决。
    全文
    5 14小时前
  • 临汾法务
    临汾法务
    评分4.9 “值得推荐”
    咨询我
    建设工程要是长期停工,在符合某些条件时,承包人是可以解除合同的。《民法典》有相关规定,要是一方拖延着不履行主要债务,在被催告后,过了合理的时间还是没履行,另一方就能解除合同;要是一方拖延履行债务或者有其他违约行为,导致合同目的没法实现,另一方同样能解除合同。
    具体到建设工程里,如果是因为发包人方面的原因,造成工程长期停工。承包人催告后,发包人在合理时间内还是没解决停工问题,工程没办法继续施工,承包人签合同想达到的目的实现不了,这时承包人就有权解除合同。像发包人没按约定支付工程进度款、没按时提供施工场地、没及时交付设计图纸等,让工程没办法正常推进,一直停着,就符合这种情况。
    不过,承包人要是想解约,得按一定程序来。得通知对方,合同从通知送到对方手上时就解除了。要是对方有不同意见,不管是哪一方,都能请求法院或者仲裁机构来确认解除合同这个行为有没有效力。
    所以说,建设工程长期停工时,承包人只要满足法定条件,并且履行法定程序,就有权和发包人解除建设工程合同。
    全文
    1 15小时前
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
    评分4.9 “经验丰富”
    咨询我
    在建设工程领域,要是工程长期停工,承包人在特定条件下是能够解除合同的。咱们生活中,签合同就是为了把事儿办成,要是合同没法顺利履行,那权益就会受到影响。《民法典》里有规定,要是一方拖着不履行主要义务,经过催促后在合理时间内还是没动静,或者一方拖着不履行债务,又或者有其他违约行为,导致原本签合同想达到的目的实现不了,另一方就有权利解除合同。
    在建设工程里,要是因为发包人这边的问题,像没按照约定给工程进度款、没按时把施工场地弄好、设计图纸也不及时交付,使得工程没办法正常推进,一直处于停工状态。这时候承包人去催促发包人解决问题,可发包人在合理时间内还是没搞定,工程还是没法接着干,这就意味着承包人签合同想赚钱、完成工程的目的实现不了,那承包人就有权利解除合同。
    不过,承包人不能想解约就解约,得按照一定的程序来。得通知发包人,从通知送到发包人手上的时候,合同就解除了。要是发包人对解约有意见,双方都能找法院或者仲裁机构,让他们来确定这个解约行为到底合不合法。
    所以,要是建设工程长期停工,承包人只要满足法律规定的条件,并且按照法定程序来,就有权利和发包人解除建设工程合同。建议承包人遇到工程长期停工情况时,先收集好相关证据,比如催告记录等,方便后续维权。
    全文
    7 17小时前
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余4条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3679位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程长期停工,承包人是否能解约
一键咨询
  • 运城用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    145****8010用户4分钟前提交了咨询
    175****0841用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户4分钟前提交了咨询
    134****6077用户1分钟前提交了咨询
    131****0342用户1分钟前提交了咨询
    151****2703用户3分钟前提交了咨询
    167****6777用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    168****2130用户2分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
  • 170****6814用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    158****2843用户4分钟前提交了咨询
    148****0112用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    148****2476用户1分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    143****5135用户4分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    175****7037用户4分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    134****1242用户3分钟前提交了咨询
    142****1837用户2分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    134****3627用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    130****5075用户2分钟前提交了咨询
    146****8058用户1分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    132****5848用户4分钟前提交了咨询
    172****7400用户2分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    158****7154用户3分钟前提交了咨询
    太原用户2分钟前提交了咨询
    144****1476用户2分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    176****6535用户1分钟前提交了咨询
    157****5655用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    162****1507用户3分钟前提交了咨询
    临汾用户3分钟前提交了咨询
    171****3330用户2分钟前提交了咨询
    171****5185用户4分钟前提交了咨询
    174****3701用户4分钟前提交了咨询
    174****5253用户1分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    147****5281用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户1分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    137****2286用户1分钟前提交了咨询
    临汾用户2分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    运城用户2分钟前提交了咨询
    147****5220用户2分钟前提交了咨询
    155****4355用户1分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    133****2618用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户4分钟前提交了咨询
    142****3011用户2分钟前提交了咨询
    172****6877用户4分钟前提交了咨询
    162****8627用户1分钟前提交了咨询
    135****7028用户4分钟前提交了咨询
    136****5774用户2分钟前提交了咨询
    146****0523用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
    太原用户1分钟前提交了咨询
    143****8026用户1分钟前提交了咨询
    133****7844用户2分钟前提交了咨询
    175****5751用户1分钟前提交了咨询
    136****3203用户3分钟前提交了咨询
    171****8330用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    172****7624用户2分钟前提交了咨询
    166****6754用户3分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户3分钟前提交了咨询
    136****8808用户2分钟前提交了咨询
    157****2612用户3分钟前提交了咨询
    152****7638用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州134****1093用户3分钟前已获取解答
宿迁135****3167用户1分钟前已获取解答
扬州134****2117用户4分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应