律图审稿专业委员会3轮严审

律师您好!今年接了一个项目工程,那么隐蔽工程认可后未达到合同要求会有什么处罚?谢谢解答了!

帮助10人 2k浏览 匿名 2018-04-28 山西晋城
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建设工程质量管理条例:第三十条 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
    第三十七条 工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。
    未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。
    全文
    10 2018-04-28
  • 律图法律服务团
    律图法律服务团
    咨询我
    本题考查的是隐蔽工程的验收。监理工程师的认可不能免除责任方的责任。对隐蔽工程重新检验相关的费用与时间的拖延,隐蔽工程认可后未达到合同要求主要取决于质量是否合格,如质量不合格即为施工单位原因,则工期不予顺延,重新检验相关的费用由施工单位承担。如质量合格,则工期可以顺延,相关费用由建设单位承担。
    全文
    13 2018-04-28
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5944位律师在线平均3分钟响应99%好评
隐蔽工程认可后未达到合同要求会有什么处罚?
一键咨询
  • 太原用户2分钟前提交了咨询
    155****1325用户4分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    太原用户4分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    131****0354用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    大同用户3分钟前提交了咨询
    137****4126用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    138****3420用户3分钟前提交了咨询
    135****1780用户3分钟前提交了咨询
    175****4646用户4分钟前提交了咨询
    136****8768用户4分钟前提交了咨询
  • 运城用户3分钟前提交了咨询
    160****5280用户2分钟前提交了咨询
    141****1565用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    147****6760用户2分钟前提交了咨询
    145****1128用户3分钟前提交了咨询
    153****4888用户2分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    165****0232用户1分钟前提交了咨询
    153****3560用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户4分钟前提交了咨询
    大同用户1分钟前提交了咨询
    178****4758用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户3分钟前提交了咨询
    153****3654用户1分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    阳泉用户2分钟前提交了咨询
    晋中用户1分钟前提交了咨询
    晋城用户2分钟前提交了咨询
    172****8820用户4分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    长治用户2分钟前提交了咨询
    130****1277用户3分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    178****1027用户4分钟前提交了咨询
    176****7776用户3分钟前提交了咨询
    150****4403用户4分钟前提交了咨询
    152****5025用户1分钟前提交了咨询
    153****3222用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户1分钟前提交了咨询
    137****5462用户1分钟前提交了咨询
    147****6123用户1分钟前提交了咨询
    175****3458用户4分钟前提交了咨询
    132****2427用户4分钟前提交了咨询
    晋城用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    157****5437用户3分钟前提交了咨询
    177****6666用户2分钟前提交了咨询
    忻州用户1分钟前提交了咨询
    176****7672用户2分钟前提交了咨询
    167****0218用户1分钟前提交了咨询
    170****4324用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户3分钟前提交了咨询
    137****6013用户3分钟前提交了咨询
    176****8507用户1分钟前提交了咨询
    138****3201用户3分钟前提交了咨询
    朔州用户2分钟前提交了咨询
    138****5553用户2分钟前提交了咨询
    132****8336用户3分钟前提交了咨询
    运城用户4分钟前提交了咨询
    137****7335用户2分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    136****3768用户2分钟前提交了咨询
    130****0867用户2分钟前提交了咨询
    运城用户1分钟前提交了咨询
    131****0721用户2分钟前提交了咨询
    临汾用户1分钟前提交了咨询
    145****0755用户1分钟前提交了咨询
    148****3683用户2分钟前提交了咨询
    163****4574用户1分钟前提交了咨询
    运城用户3分钟前提交了咨询
    晋城用户4分钟前提交了咨询
    141****1408用户1分钟前提交了咨询
    长治用户4分钟前提交了咨询
    长治用户1分钟前提交了咨询
    151****2516用户1分钟前提交了咨询
    忻州用户2分钟前提交了咨询
    157****4735用户1分钟前提交了咨询
    太原用户3分钟前提交了咨询
    忻州用户3分钟前提交了咨询
    130****2585用户2分钟前提交了咨询
    阳泉用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户4分钟前提交了咨询
    177****2801用户2分钟前提交了咨询
    144****0560用户1分钟前提交了咨询
    晋中用户4分钟前提交了咨询
    朔州用户3分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
    大同用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南京135****9355用户2分钟前已获取解答
沭阳156****5102用户1分钟前已获取解答
南通135****2533用户3分钟前已获取解答
隐蔽工程监理未验收怎么索赔
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于隐蔽工程监理未验收怎么索赔,工程未验收擅自使用的法律后果是什么的问题带来帮助。
10w+浏览
建设工程纠纷
解取保候审全流程怎么走
[律师回复] 解析:
解除取保候审的法定程序主要包含如下几个环节:
1.提出申请:被指控犯罪的人士或者他们的亲属、律师有权向负责调查该案的司法机关提交关于取保候审的申请。
2.进行审查:对于此类申请,侦查部门将会对犯罪嫌疑人是否满足取保候审的规定进行严谨的审核和评估(例如判断是否涉及非暴力犯罪行为、预计将会被判处相对轻微的刑罚等)。
3.做出决定:若经审查认为符合取保候审的条件,侦查部门将依法作出准予取保候审的决定,通常情况下,这一决定将包括由保证人提供担保或者缴纳保证金作为保证两种方式。
4.执行决定:在接到取保候审决定之后,犯罪嫌疑人或者保证人需要严格按照决定的要求提供相应的保证措施,并且必须签署相关的法律文书。
5.实施监管:在取保候审期间,犯罪嫌疑人必须严格遵守相关的法律法规,例如定期前往指定地点报到、未经许可不得擅自离开居住所在地等等。
6.结束取保候审:当案件审理完毕且未发现有任何违反取保候审规定的行为时,保证金将予以退还,同时保证义务也随之解除。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
隐蔽工程质量要求是如何规定的
(1)给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件(2 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
家庭隐蔽工程包括哪些?
家装一般就是指的对家庭用房的装修,这与办公用房的装修是不同的。而其中的隐蔽工程主要就是指从表面上看不到的一些工程,包括排水工程、房屋吊顶、地板基层、电线管道工程、护墙工程以及门窗套基层等六项,而除此之外的工程就是非隐蔽工程了。
10w+浏览
建设工程纠纷
盗窃罪数额的认定销赃有什么规定
[律师回复] 解析:
对于个人盗窃公共或私人财物的行为,其数额达到“数额较大”标准时,其基准金额将设定在1000至3000元之间。
根据我国相关法律规定,这类行为将会被定罪为盗窃罪,并处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能会被判处罚款。
当个人盗窃公共或私人财物的数额达到“数额巨大”标准时,其基准金额将设定在30000元至100000元之间。
根据我国相关法律规定,这类行为将会被定罪为盗窃罪,并处以三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时还可能会被判处罚款。
而当个人盗窃公共或私人财物的数额达到“数额特别巨大”标准时,其基准金额将设定在300000元至500000元之间。
根据我国相关法律规定,这类行为将会被定罪为盗窃罪,并处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑的刑罚,同时还可能会被判处罚款或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
看守所的律师会见流程怎么走
[律师回复] 解析:
在看守所中,法律职业人士会见涉嫌犯罪或已定罪被告人的程序主要包含如下几个关键环节:
首先,必须提前做好相应的预订安排。这就要求该律师务必向相关的看守所提交正式的书面申请,以确保预定会面时间的顺利进行;
其次,在会见前,律师需要准备好所有必要的材料,其中包括其本人的律师执业证书、所在律师事务所出具的证明以及由委托人签署的授权委托书等相关文件;
再次,当律师踏入看守所的那一刻起,他/她将面临严格的安全检查,以确保看守所内部环境的安全和稳定;
最后,在指定的场所内,律师将有机会与当事人进行非公开且不受监听的交谈,然而,为了保障公共利益和安全,可能会有监控录像对整个过程进行记录。
值得注意的是,尽管律师有权进行会见笔录的制作,但是他们却禁止进行任何形式的拍照、录音行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
律师担任辩护人的,有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函,依照本法第三十七条的规定会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
隐蔽工程质量验收规范
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着隐蔽工程质量验收规范的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
建设工程纠纷
交通肇事罪法院简易程序有哪些
[律师回复] 解析:
对涉及交通肇事罪的审判过程而言,基于简易程序的审判流程主要涵盖如下四个环节:
首先,当公诉机关以具体罪名向法庭提起诉讼之后,倘若法院经过严谨调查判断案件事实明确无误,且所获取的证据足以证实被告的罪行,同时被告人对公诉方的指控没有任何异议,并且预计该案的量刑可能在三年以下有期徒刑或拘役范围内时,便可考虑适用简易程序进行审理;
其次,法院将依法通知被告人以及其辩护律师,详细告知他们在这一阶段所享有的各项权利,并认真倾听他们对此案的看法和建议;
再次,在法庭审理过程中,被告人有义务承认自己的犯罪行为,而法院则有权根据实际情况直接做出相应的判决;
最后,相较于传统的普通程序审理方式,简易程序的审理速度通常更为迅速,然而,这并不意味着被告人的合法权益会因此受到损害,相反,在整个审理过程中,被告人的权益将得到充分保障。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条基层人民法院管辖的案件,符合下列条件的,可以适用简易程序审判(一)案件事实清楚、证据充分的;(二)被告人承认自己所犯罪行,对起诉书指控的犯罪事实没有异议的;(三)被告人对适用简易程序没有异议的
快速解决“交通事故”问题
当前5937位律师在线
立即咨询
问题紧急?在线问律师 >
6846 位律师在线,高效解决问题
家庭隐蔽工程包括哪些内容
家装一般就是指的对家庭用房的装修,这与办公用房的装修是不同的。而其中的隐蔽工程主要就是指从表面上看不到的一些工程,包括排水工程、房屋吊顶、地板基层、电线管道工程、护墙工程以及门窗套基层等六项,而除此之外的工程就是非隐蔽工程了。
10w+浏览
建设工程纠纷
唐山疑犯取保候审流程是什么
[律师回复] 解析:
在唐山市境内,犯罪嫌疑人若欲申请取保候审,通常需要经历以下六个主要步骤:
首先,犯罪嫌疑人本人或者由其亲属、辩护律师代为提出书面申请,送交至负责案件调查的侦查机关;
其次,侦查机关在收到申请之后,将在七日之内对申请进行审查并作出相应决定;
第三步,若批准取保候审请求,则会要求犯罪嫌疑人提供保证人或者交纳一定数额的保证金作为担保措施;
第四步,在选定保证人之后,保证人须签署保证书,承诺对嫌疑人进行监督,并确保其在传唤时随时到案;
第五步,侦查机关根据审查结果制作取保候审决定书,并将之送达给犯罪嫌疑人;
最后,在取保候审期间内,犯罪嫌疑人必须严格遵守相关法律法规和规定,例如不得擅自离开居住地、不得干扰证人作证等。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应