律图审稿专业委员会3轮严审

朋友是一个建筑工程公司的老板,因为他们这次的工程施工逾期了要赔违约金,请问关于建筑施工违约金的相关规定是啥,工程违约金上限是怎么规定的

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2019-03-09 兴安盟
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建筑工程延误违约金
    原则上是有约定从约定,但是需要符合实际情况。
    1、工期延误的情形有哪些?
    《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。
    (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
    (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
    (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
    (4) 工程设计变更和工程量增加;
    (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
    (6) 不可抗力;
    (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
    2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?
    根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。
    3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?
    (1) 如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价;
    (2) 如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算;
    (3) 如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据;
    (4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;
    全文
    11 2019-03-09
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    工程违约金上限是一般不得超过造成损失的百分之三十,相关法律规定如下:
    《合同法》第一百一十四条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
    约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
    当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
    全文
    5 2020-10-27 09:32:22
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6898位律师在线平均3分钟响应99%好评
关于建筑施工违约金的相关规定是啥,工程违约金上限是怎么规定的
一键咨询
  • 呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户2分钟前提交了咨询
    133****2254用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    140****1782用户3分钟前提交了咨询
    140****4615用户4分钟前提交了咨询
    133****7615用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    133****5727用户1分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    154****3310用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
  • 包头用户4分钟前提交了咨询
    132****4454用户1分钟前提交了咨询
    137****4706用户3分钟前提交了咨询
    155****7102用户2分钟前提交了咨询
    145****5075用户3分钟前提交了咨询
    177****0326用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户3分钟前提交了咨询
    162****4351用户4分钟前提交了咨询
    赤峰用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    138****6757用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    174****3035用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    170****6126用户2分钟前提交了咨询
    170****6538用户2分钟前提交了咨询
    150****7621用户2分钟前提交了咨询
    161****2017用户1分钟前提交了咨询
    156****1524用户1分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    173****2077用户1分钟前提交了咨询
    175****3241用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户1分钟前提交了咨询
    150****4854用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    154****2203用户2分钟前提交了咨询
    150****1407用户1分钟前提交了咨询
    155****7180用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
    154****3658用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    160****7618用户2分钟前提交了咨询
    167****5346用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    153****1013用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    141****1167用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    145****0656用户3分钟前提交了咨询
    178****8708用户2分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    135****2487用户1分钟前提交了咨询
    137****1478用户3分钟前提交了咨询
    152****7477用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    148****4188用户3分钟前提交了咨询
    170****2158用户3分钟前提交了咨询
    147****0661用户4分钟前提交了咨询
    173****4315用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户3分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    168****6364用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户1分钟前提交了咨询
    163****0712用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    164****3738用户3分钟前提交了咨询
    172****8665用户3分钟前提交了咨询
    170****7327用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    178****8825用户4分钟前提交了咨询
    152****0282用户3分钟前提交了咨询
    156****1065用户1分钟前提交了咨询
    166****5400用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    130****8415用户3分钟前提交了咨询
    135****8547用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳156****3999用户4分钟前已获取解答
镇江181****6766用户1分钟前已获取解答
徐州188****7280用户2分钟前已获取解答
关于合同违约金规定
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
合同违约金约定的相关规定
违约金一般等于违约所造成的实际经济损失(原先的按月补偿款构成劳动者的不当得利,应计算进用人单位实际损失,数额不应当奇大,最高不超过实际损失的120%-130%为宜。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
在公司违约金包括啥内容
①有关条例明确规定了违约金比例的,即可按该比例直接计算出违约金的数额。②有关法规只规定了违约金一定比例范围。这需要通过受理案件的人民法院或合同仲裁机关确定一定的比率,才能计算出违约金的数额。在合同中约定违约金一般不得超过损失的30%。若超过的,则当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
10w+浏览
合同事务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
合同法关于违约金的规定
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
10w+浏览
合同事务
问题紧急?在线问律师 >
7437 位律师在线,高效解决问题
塔吊合同违约金包含啥内容?
塔吊合同违约金包含了双方约定的违约金额和相应的经济损失以及其他的损失。如果有一方违反了合同的话,要么得到对方的同意继续履行合同,要么就赔偿违约金和经济损失费用等。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*