建设工程纠纷 法律问答
1254
万
解答量
1453
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程变更导致工期延期起始日怎么算[律师回复] 工程变更造成工期延期，起始日怎么算？这得综合多方面因素判断。下面给大家说说常见的计算方式。 要是工程变更指令明确了变更工作的实施时间，那这个时间通常就是工期延期的起始日。变更指令是建设方要求施工方变更工程的正式文件，有法律效力，明确的实施时间能清楚界定工期计算的起点。 要是变更指令没明确实施时间，就以施工方收到指令后能开始实施变更工作的合理时间作为起始日。这个合理时间要考虑施工方准备材料、安排人员等必要时间。像施工方需要采购特殊材料，采购、运输和检验材料的时间都要算进去。 如果工程变更是施工方提出来，并且建设方也同意了，起始日一般就是建设方批准变更的日期。在获得批准前，施工方不能擅自变更，批准后才能开始变更工作。 要是变更让原工作没法正常进行，起始日就是原工作受影响没法继续开展的时间。比如变更让基础施工中断了，基础施工停止那天就是工期延期的起始日。平台优选咨询...
5解答 3.1w浏览 -
超付工程款是否会涉及刑事犯罪[律师回复] 超付工程款大多时候是民事纠纷，通常不会涉及刑事犯罪，但在某些特定情况里，也可能会触犯刑法。 一般来说，超付工程款往往是因为发包方审核出错、计量有误或者合同约定不清楚等原因造成的，这都属于民事方面的问题。要是有一方因此受了损失，就可以根据《中华人民共和国民法典》里关于不当得利或者合同的相关规定，要求收款的一方把多付的钱还回来。 不过，要是在超付工程款的过程中有下面这些行为，那就可能涉及刑事犯罪了。要是发包方的工作人员和承包方相互勾结，故意多付工程款，然后通过拿回扣等方式给自己谋私利，这就可能构成受贿罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪等罪名。要是承包方是出于非法占有的目的，用虚构事实、隐瞒真相的办法，比如提供虚假的工程计量资料、虚增工程量等，骗得发包方多付工程款，而且数额比较大，那就可能构成诈骗罪。 所以，超付工程款到底会不会涉及刑事犯罪，得根据具体的行为和情节来判断。要是觉得有犯罪的嫌疑，就应该赶紧向公安机关报案。本地专业咨询...
5解答 4.5w浏览
-
农民工遇私人拖欠工程款要如何解决[律师回复] 1、农民工要是碰到私人拖欠工程款的情况，有不少办法能解决问题。可以先试试协商。农民工直接找欠款人交流，清楚地说出让对方支付工程款的想法，同时问问对方拖欠的原因，看看能不能达成还款的协议，确定好付款的时间和方式。这种办法成本不高，解决问题也快，还能避免双方闹得太僵。 2、要是协商没用，那就向有关部门投诉。像劳动监察部门或者建设行政主管部门都可以去反映情况，这些部门有权力对欠款人展开调查和处理，督促他们把工程款付了。 3、也可以申请调解，找当地的人民调解委员会或者行业调解组织来帮忙。这些调解组织会依据事实和法律，让双方达成调解协议，把纠纷解决掉。 4、如果前面这些方法都不管用，就可以考虑仲裁或者诉讼。要是合同里有仲裁条款，就把纠纷交给仲裁机构来处理。仲裁有一裁终局的特点，程序也比较简单。要是没有仲裁条款，那就向有管辖权的法院起诉。在打官司的过程中，农民工得注意收集相关的证据，像合同、工程验收单、结算单这些，用来证明自己的要求合理。等法院判决生效了，要是欠款人还是不还钱，就可以申请强制执行。平台精选咨询...
5解答 4.7w浏览
-
当律师遇到工程款拖欠该怎么打官司[律师回复] 律师处理工程款拖欠打官司，按以下步骤进行： 先收集证据，这是诉讼关键。要收集能证明建设工程合同关系的文件，像合同、补充协议；施工中的各类签证，涵盖工程进度、质量、变更等确认文件；工程验收报告，以此证明工程完成并通过验收；还有往来函件、电子邮件，证明催款情况。 之后确定管辖法院，建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定管辖，由不动产所在地法院管辖。 接着撰写起诉状，里面要明确原被告信息、诉讼请求，比如支付工程款、逾期利息等，还有事实与理由，详细说明工程情况和拖欠工程款事实。 再去立案，准备好起诉状和相关证据材料，向有管辖权的法院提交立案申请。法院受理后，会通知缴纳诉讼费用。 进入诉讼程序，要按时参加庭审。庭审中清晰陈述事实、出示证据，对对方观点质证和辩论。 若判决胜诉，对方不履行支付义务，可在规定时间内申请强制执行。法院会查询、冻结、划拨对方银行账户，拍卖其财产来实现债权。平台精选咨询...
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
网络诈骗18万从犯该怎么处罚网络诈骗18万属数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。从犯可从轻、减轻或免除处罚。司法实践中，需综合考量从犯在犯罪中的作用、参与度和获利情况。若从犯作用小、参与低、获利少，可能判三年以下；若作用极小、情节轻，有免罚可能，具体量刑由法院判定。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
拿提成算合伙诈骗吗拿提成本身不算合伙诈骗。合伙诈骗是二人以上以非法占有为目的，用虚构事实等方法骗取较大公私财物的行为。仅拿提成不能认定诈骗，关键看业务活动有无欺诈。若业务合法合规，拿提成是正常报酬或收益，如无欺诈的销售提成。但参与欺诈业务拿提成，可能构成合伙诈骗，要担刑责。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
集资诈骗赌资45万量刑多少集资诈骗赌资45万已达数额巨大标准。司法规定，集资诈骗30万以上就属“数额巨大”，以非法占有为目的，用诈骗手段非法集资且数额巨大的，会处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。法院量刑时会综合多方面因素，具有自首、立功情节可从轻或减轻处罚，拒不退赃、造成恶劣影响可能从重处罚。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
130****6070
151****3213
136****7088
