建设工程纠纷 法律问答
1104
万
解答量
1303
万
浏览量
南关区-韩伟律师2分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
南关区-徐志...律师3分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程出现延误，产生的费用该怎么算[律师回复] 结论： 工程延误产生费用的计算需根据延误原因确定，发包人原因导致的承包人可索赔，承包人原因导致的自行承担且可能支付赔偿费，不可抗力等双方无过错原因导致的各自承担自身损失，纠纷按合同约定方式处理。 法律解析： 根据相关法律规定，在工程建设中，不同的延误原因对应不同的费用承担方式。若发包人未按约定提供施工条件等导致延误，承包人有权索赔实际发生且有合法凭证的费用，像人工窝工费、设备闲置费等。若因承包人自身问题造成延误，其不仅要自行承担增加的费用，还可能需按合同约定向发包人支付误期赔偿费。而因不可抗力等双方均无过错的情况，各自承担自身损失，工程本身损害费用由发包人承担。当出现费用计算纠纷时，双方应按照合同约定的协商、仲裁或诉讼等方式解决。如果您在工程延误费用计算方面遇到问题，建议及时向专业法律人士咨询，以维护自身合法权益。律图法律顾问...
5解答 4.1w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
157****9976
130****6643
139****6870
