建设工程纠纷 法律问答
1277
万
解答量
1476
万
浏览量
二道区-任博律师16分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工工期延误了该如何处理[律师回复] 施工工期延误是建设工程中常见的问题，处理起来需要依据法律规定和合同约定。下面为大家详细说说应对方法。 先看合同约定，这可是处理工期延误问题的重要依据。在建设工程合同里，一般会对工期延误的情况、责任承担以及处理办法有详细说明。要是因为承包商的原因，像施工组织不力、人员设备不足等，导致工期延误，业主就可以按照合同要求承包商承担违约责任，比如让他们支付违约金。要是因为业主的问题，像没按时提供施工场地、没及时给工程进度款，承包商就有权要求延长工期，并且让业主赔偿因此遭受的损失。 要是合同里没约定或者约定不清楚，那就得按照法律规定来。根据《民法典》，要是一方不履行合同义务或者履行得不符合约定，就得继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。要是遇到不可抗力等双方都没责任的情况导致工期延误，就得按照公平原则分担损失，一般承包商可以要求延长工期，双方都不用承担违约责任。 当双方对工期延误的责任和赔偿有争议时，可以先试着协商。要是协商不成，就看看合同里有没有仲裁条款，如果有，就可以申请仲裁；要是没有，就可以向有管辖权的法院起诉，通过法律途径解决纠纷。 给大家提些实用建议，签合同时，双方要把工期延误的相关条款写清楚。在施工过程中，要注意保留好各种证据，这样在出现问题时才能更好地维护自己的权益。平台优选咨询...
5解答 4.2w浏览 -
建设工程违约金约定过高该如何解决[律师回复] 建设工程中遇到违约金约定过高的情况不用慌，有办法解决。 当事人可以先自行协商。按照合同自愿和自由的原则，大家在平等、自愿的基础上重新商量，结合实际损失，根据公平原则对过高的违约金进行调整，达成新的协议，这样能避免后续的麻烦。 要是协商不下来，受违约影响的当事人可以去法院起诉或者申请仲裁。当当事人觉得违约金过高，请求降低时，法院或仲裁机构会以实际损失为基础，综合考虑合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，按照公平和诚实信用原则进行判断并给出裁决。一般来说，约定的违约金超过造成损失的百分之三十，就可能被认定为“过分高于造成的损失” ，不过这不是死规定，要结合具体案子来定。 在处理这个问题时，受损方得拿出证据证明实际损失是多少，方便法院或仲裁机构合理调整违约金。违约方要是觉得违约金太高，也得拿出证据证明自己的说法合理。总之，遇到建设工程违约金过高的问题，有法定的解决途径，当事人要依法维护自己的权益。律图平台咨询...
5解答 4.8w浏览
-
没签合同就施工该怎么处理[律师回复] 没签合同就开工干活，这背后藏着不少法律风险，下面给大家说说应对办法。 要是双方已经开始施工了，得赶紧把书面合同补上。合同里要写清楚工程到底包括哪些内容，干多久能完工，质量要达到啥标准，工程款给多少以及怎么给等重要事儿。有了这份合同，双方的利益就有了保障，以后也能少些麻烦。 施工的时候要是起了纠纷，先试试协商解决。双方心平气和地把有争议的问题摆出来，好好沟通，看看能不能找到都能接受的办法。 要是协商不下来，那就得靠法律了。就算没有书面合同，实际干活的行为也可能形成事实合同关系。这时候就得注意收集证据，像施工记录、开会说的事儿、来往的信件，还有付款的凭据等等，这些都能证明双方存在合同关系，以及各自该干啥、能得到啥。受害的一方可以去法院起诉，或者申请仲裁来解决纠纷。不过要注意，打官司或者仲裁得根据施工项目的具体情况，按照不同的法律规定和相应程序来办。 施工方在开工前一定要主动和对方签书面合同，这样交易才更安全。要是不小心没签合同就开工了，也别慌，及时采取补救措施，保护好自己的合法权益。比如尽快补签合同、收集好证据，这样才能在遇到问题的时候有底气。平台优选咨询...
5解答 3.1w浏览
-
工程工期违约，责任该由谁来承担[律师回复] 1. 工程工期违约的责任承担要结合具体情形来判定。要是工期延误是发包人造成的，那责任就得发包人扛。像发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，也没依照合同给工程进度款这类情况就属于此列。这种时候，承包人有权利让发包人延长工期，并且赔偿工期延误带来的损失，像停工、窝工产生的费用等等。 2. 若工期违约是承包人造成的，责任自然由承包人担着。比如承包人组织管理没做好，施工人员和设备不够，没按施工计划施工等情况。承包人得承担违约责任，按照合同规定给发包人支付违约金。要是违约金不够弥补发包人损失的，还得赔偿超出部分的损失。 3. 要是因为不可抗力等双方都没责任的原因导致工期延误，通常工期可以相应延长，双方一般互不用承担违约责任。不过法律另有规定或者合同另有约定的除外，双方需要合理分摊因此增加的费用和损失。 4. 在工程实施期间，要是存在第三方的问题，像设计单位、材料供应商出状况导致工期延误的，就得依据具体合同关系和过错大小来确定到底谁承担责任。律图法律顾问...
5解答 3.4w浏览
-
工人施工弄坏东西该如何处置[律师回复] 工人施工弄坏东西，处置要分不同情况。 要是工人在执行工作任务时弄坏东西，按照《中华人民共和国民法典》，用人单位的工作人员因工作任务造成他人损害，由用人单位担责。受损方可以找工人所在单位赔偿。单位赔了之后，若工人有故意或重大过失，单位能向工人追偿。 若工人不是因工作任务，而是个人行为弄坏东西，就得自己承担侵权赔偿责任。受损方可以和工人协商赔偿，让其修复损坏物品或折价赔偿。要是双方就赔偿谈不拢，受损方可以向人民调解委员会申请调解，也能向法院提起民事诉讼。打民事官司时，受损方要拿出证据，证明物品是被这个工人弄坏的，以及物品实际损失价值。本地优选咨询...
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
有限公司撤销债务如何清偿有限公司撤销一般指公司注销，注销前要依法清算并按步骤清偿债务。先成立清算组，在法定期限内通知债权人申报债权。清偿顺序为：先支付清算费用等，再缴纳所欠税款，最后清偿公司债务。有剩余财产按股东出资比例分配，财产不足则申请破产。完成清算后，清算组制作报告，报相关部门确认，再申请注销登记。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
负债人名下有企业企业会被执行吗负债人名下有企业，企业是否会被执行需分情况。若企业是个人独资企业，可直接执行企业财产；若是合伙企业，可执行其在企业中的财产份额；若是有限责任公司等法人企业，一般不能直接执行，仅能执行其在企业的股权等权益。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
个人债务卖给公司的处理方式有哪些个人将债务卖给公司属债务转让，需按规则处理。首先，个人与公司要达成转让协议，明确债务关键内容。其次，依据《民法典》，转让需取得债权人同意，否则对债权人不发生效力。达成转让后，要及时通知债权人，书面通知更便于留证。此外，若债务有担保等从权利，还需办理相关变更手续保障债权人权益。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
138****9136
139****1244
