建设工程纠纷 法律问答
1279
万
解答量
1478
万
浏览量
长春-吉林...律师7分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
长春-刘天...律师16分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
长春-徐志...律师5分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
长春-吉林...事务所14分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
长春-吉林...律师14分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工工期延误了该如何处理[律师回复] 施工工期延误是建设工程中常见的问题，处理起来需要依据法律规定和合同约定。下面为大家详细说说应对方法。 先看合同约定，这可是处理工期延误问题的重要依据。在建设工程合同里，一般会对工期延误的情况、责任承担以及处理办法有详细说明。要是因为承包商的原因，像施工组织不力、人员设备不足等，导致工期延误，业主就可以按照合同要求承包商承担违约责任，比如让他们支付违约金。要是因为业主的问题，像没按时提供施工场地、没及时给工程进度款，承包商就有权要求延长工期，并且让业主赔偿因此遭受的损失。 要是合同里没约定或者约定不清楚，那就得按照法律规定来。根据《民法典》，要是一方不履行合同义务或者履行得不符合约定，就得继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。要是遇到不可抗力等双方都没责任的情况导致工期延误，就得按照公平原则分担损失，一般承包商可以要求延长工期，双方都不用承担违约责任。 当双方对工期延误的责任和赔偿有争议时，可以先试着协商。要是协商不成，就看看合同里有没有仲裁条款，如果有，就可以申请仲裁；要是没有，就可以向有管辖权的法院起诉，通过法律途径解决纠纷。 给大家提些实用建议，签合同时，双方要把工期延误的相关条款写清楚。在施工过程中，要注意保留好各种证据，这样在出现问题时才能更好地维护自己的权益。平台优选咨询...
5解答 4.2w浏览 -
建设工程违约金约定过高该如何解决[律师回复] 建设工程中遇到违约金约定过高的情况不用慌，有办法解决。 当事人可以先自行协商。按照合同自愿和自由的原则，大家在平等、自愿的基础上重新商量，结合实际损失，根据公平原则对过高的违约金进行调整，达成新的协议，这样能避免后续的麻烦。 要是协商不下来，受违约影响的当事人可以去法院起诉或者申请仲裁。当当事人觉得违约金过高，请求降低时，法院或仲裁机构会以实际损失为基础，综合考虑合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，按照公平和诚实信用原则进行判断并给出裁决。一般来说，约定的违约金超过造成损失的百分之三十，就可能被认定为“过分高于造成的损失” ，不过这不是死规定，要结合具体案子来定。 在处理这个问题时，受损方得拿出证据证明实际损失是多少，方便法院或仲裁机构合理调整违约金。违约方要是觉得违约金太高，也得拿出证据证明自己的说法合理。总之，遇到建设工程违约金过高的问题，有法定的解决途径，当事人要依法维护自己的权益。律图平台咨询...
5解答 4.8w浏览
-
没签合同就施工该怎么处理[律师回复] 没签合同就开工干活，这背后藏着不少法律风险，下面给大家说说应对办法。 要是双方已经开始施工了，得赶紧把书面合同补上。合同里要写清楚工程到底包括哪些内容，干多久能完工，质量要达到啥标准，工程款给多少以及怎么给等重要事儿。有了这份合同，双方的利益就有了保障，以后也能少些麻烦。 施工的时候要是起了纠纷，先试试协商解决。双方心平气和地把有争议的问题摆出来，好好沟通，看看能不能找到都能接受的办法。 要是协商不下来，那就得靠法律了。就算没有书面合同，实际干活的行为也可能形成事实合同关系。这时候就得注意收集证据，像施工记录、开会说的事儿、来往的信件，还有付款的凭据等等，这些都能证明双方存在合同关系，以及各自该干啥、能得到啥。受害的一方可以去法院起诉，或者申请仲裁来解决纠纷。不过要注意，打官司或者仲裁得根据施工项目的具体情况，按照不同的法律规定和相应程序来办。 施工方在开工前一定要主动和对方签书面合同，这样交易才更安全。要是不小心没签合同就开工了，也别慌，及时采取补救措施，保护好自己的合法权益。比如尽快补签合同、收集好证据，这样才能在遇到问题的时候有底气。平台优选咨询...
5解答 3.1w浏览
-
工程工期违约，责任该由谁来承担[律师回复] 1. 工程工期违约的责任承担要结合具体情形来判定。要是工期延误是发包人造成的，那责任就得发包人扛。像发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，也没依照合同给工程进度款这类情况就属于此列。这种时候，承包人有权利让发包人延长工期，并且赔偿工期延误带来的损失，像停工、窝工产生的费用等等。 2. 若工期违约是承包人造成的，责任自然由承包人担着。比如承包人组织管理没做好，施工人员和设备不够，没按施工计划施工等情况。承包人得承担违约责任，按照合同规定给发包人支付违约金。要是违约金不够弥补发包人损失的，还得赔偿超出部分的损失。 3. 要是因为不可抗力等双方都没责任的原因导致工期延误，通常工期可以相应延长，双方一般互不用承担违约责任。不过法律另有规定或者合同另有约定的除外，双方需要合理分摊因此增加的费用和损失。 4. 在工程实施期间，要是存在第三方的问题，像设计单位、材料供应商出状况导致工期延误的，就得依据具体合同关系和过错大小来确定到底谁承担责任。律图法律顾问...
5解答 3.4w浏览
-
工人施工弄坏东西该如何处置[律师回复] 工人施工弄坏东西，处置要分不同情况。 要是工人在执行工作任务时弄坏东西，按照《中华人民共和国民法典》，用人单位的工作人员因工作任务造成他人损害，由用人单位担责。受损方可以找工人所在单位赔偿。单位赔了之后，若工人有故意或重大过失，单位能向工人追偿。 若工人不是因工作任务，而是个人行为弄坏东西，就得自己承担侵权赔偿责任。受损方可以和工人协商赔偿，让其修复损坏物品或折价赔偿。要是双方就赔偿谈不拢，受损方可以向人民调解委员会申请调解，也能向法院提起民事诉讼。打民事官司时，受损方要拿出证据，证明物品是被这个工人弄坏的，以及物品实际损失价值。本地优选咨询...
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
189****1808
155****9616
185****5268
