建设工程纠纷 法律问答
1280
万
解答量
1479
万
浏览量
通化-王志...律师4分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
通化-王毓律师5分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
通化-薛朕律师3分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工工期延误了该如何处理[律师回复] 施工工期延误是建设工程中常见的问题，处理起来需要依据法律规定和合同约定。下面为大家详细说说应对方法。 先看合同约定，这可是处理工期延误问题的重要依据。在建设工程合同里，一般会对工期延误的情况、责任承担以及处理办法有详细说明。要是因为承包商的原因，像施工组织不力、人员设备不足等，导致工期延误，业主就可以按照合同要求承包商承担违约责任，比如让他们支付违约金。要是因为业主的问题，像没按时提供施工场地、没及时给工程进度款，承包商就有权要求延长工期，并且让业主赔偿因此遭受的损失。 要是合同里没约定或者约定不清楚，那就得按照法律规定来。根据《民法典》，要是一方不履行合同义务或者履行得不符合约定，就得继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。要是遇到不可抗力等双方都没责任的情况导致工期延误，就得按照公平原则分担损失，一般承包商可以要求延长工期，双方都不用承担违约责任。 当双方对工期延误的责任和赔偿有争议时，可以先试着协商。要是协商不成，就看看合同里有没有仲裁条款，如果有，就可以申请仲裁；要是没有，就可以向有管辖权的法院起诉，通过法律途径解决纠纷。 给大家提些实用建议，签合同时，双方要把工期延误的相关条款写清楚。在施工过程中，要注意保留好各种证据，这样在出现问题时才能更好地维护自己的权益。平台优选咨询...
5解答 4.2w浏览 -
工程工期违约，责任该由谁来承担[律师回复] 1. 工程工期违约的责任承担要结合具体情形来判定。要是工期延误是发包人造成的，那责任就得发包人扛。像发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，也没依照合同给工程进度款这类情况就属于此列。这种时候，承包人有权利让发包人延长工期，并且赔偿工期延误带来的损失，像停工、窝工产生的费用等等。 2. 若工期违约是承包人造成的，责任自然由承包人担着。比如承包人组织管理没做好，施工人员和设备不够，没按施工计划施工等情况。承包人得承担违约责任，按照合同规定给发包人支付违约金。要是违约金不够弥补发包人损失的，还得赔偿超出部分的损失。 3. 要是因为不可抗力等双方都没责任的原因导致工期延误，通常工期可以相应延长，双方一般互不用承担违约责任。不过法律另有规定或者合同另有约定的除外，双方需要合理分摊因此增加的费用和损失。 4. 在工程实施期间，要是存在第三方的问题，像设计单位、材料供应商出状况导致工期延误的，就得依据具体合同关系和过错大小来确定到底谁承担责任。律图法律顾问...
5解答 3.4w浏览
-
遇到建筑工程工期延误要怎么做[律师回复] 建筑工程工期延误是个让人头疼的事儿，但咱们可以从法律角度一步步解决。 先来说收集证据。不管是施工方还是发包方，都得把和工期延误有关的证据留好，像施工日志能记录每天的施工情况，会议纪要能体现各方的讨论和决策，来往函件能反映沟通内容，工程变更通知则说明了工程的变化。这些证据要能清楚表明延误的时间、为啥延误以及造成了多少损失。要是因为不可抗力，比如地震、洪水，或者发包方变更设计等不是施工方的原因导致延误，施工方就得把相关证明材料收集齐，这样就能在法律上主张免责或者顺延工期。 接着判断责任归属。这得按照合同约定和法律规定来。要是施工方自己组织管理不行，施工人员不够，导致工期延误，那施工方就得承担违约责任，可能要赔偿发包方的损失。要是发包方没按时提供施工场地，或者没及时支付工程进度款，那发包方就得担起相应责任。 之后是协商解决。双方坐下来好好谈，施工方可以根据实际情况提出顺延工期的要求，发包方要是有损失也能和施工方商量赔偿。商量的时候要公平合理，谈好了就签个书面协议，这样大家都有个保障。 要是协商不成，还可以通过仲裁或者诉讼解决。双方可以按照合同里的仲裁条款去申请仲裁，或者去有管辖权的法院起诉。不过在仲裁或者诉讼里，得有足够的证据来支持自己的说法。 法律建议就是，不管什么时候都要重视证据收集，严格按照合同和法律办事，遇到问题先协商，协商不成再用法律手段维护自己的权益。本地法律顾问...
5解答 4.4w浏览
-
建房未签合同有纠纷要怎么去起诉[律师回复] 在没签建房合同却产生纠纷的情况下，如果要起诉，可按下面的步骤来做： 1、收集证据。就算没有书面的建房合同，还是能找到其他证据来证明建房事实，以及双方的权利和义务。像施工时的记录、工程进度的照片、和对方的沟通信息（像短信、微信聊天记录、通话录音等）、购买建筑材料的票据，还有证人的证言。这些证据能说明双方实际上有建房合同关系，也能讲清楚纠纷的具体情况。 2、找对管辖法院。通常，和不动产有关的纠纷，要到不动产所在地的法院去起诉。也就是说，建房在哪里，就去当地的法院起诉。 3、写好起诉状。起诉状里要写清楚原告和被告的基本情况、自己的诉讼请求（比如要求对方支付工程款、赔偿损失等）、事情的经过和理由（详细说说建房的过程，以及纠纷是怎么产生的）。 4、提交起诉材料。把写好的起诉状和收集到的证据一起交给有管辖权的法院，并且缴纳诉讼费用。法院受理后，会安排开庭审理。在庭审时，要把证据充分展示出来，讲清楚自己的观点和主张，这样才能维护好自己的合法权益。 从法律行业发展来看，未来在这类没有书面合同的建房纠纷中，电子证据的作用可能会更加凸显，比如线上沟通记录、电子票据等。同时，法院在审理这类案件时，可能会更加注重事实合同关系的认定，以更公平地处理纠纷。本地优选咨询...
5解答 3.6w浏览
-
合同未写明建筑面积与使用面积怎样处理[律师回复] 签合同时没写建筑面积和使用面积咋办？别慌，下面有解决办法。 第一步是协商补充。根据《民法典》，合同生效后，要是质量、价款、报酬、履行地点等内容没约定或约定不明，双方可以协议补充。所以，签合同的双方可以重新商量，把建筑面积和使用面积写进补充协议里。 要是协商不成，就按照合同相关条款或者交易习惯来确定。比如同类型合同一般都会写明建筑面积和使用面积，那这份合同也能参照这个习惯来确定相关内容。 如果以上方法都行不通，对于涉及面积的合同，有国家标准、行业标准的，就按标准来；没有的话，就按照通常标准或者符合合同目的的特定标准来。像房屋买卖，就可以参考当地房地产行业算面积的通用规则。 要是因为面积问题起了纠纷，当事人要收集好相关证据，比如宣传资料、测量报告等，然后通过调解、仲裁或者诉讼的途径解决。律图专业咨询...
5解答 3.5w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
176****9345
158****9720
183****6232
