建设工程纠纷 法律问答
1281
万
解答量
1480
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程款未支付，诉讼时效时长是多少[律师回复] 被拖欠工程款该怎么办？要注意诉讼时效问题。按照《民法典》规定，工程款未支付引发纠纷，适用普通诉讼时效，向法院请求保护民事权利的诉讼时效是三年，从权利人知道或应当知道权利受损以及义务人之日起计算。 如果合同里明确了付款日期，付款日期到了但工程款没给，诉讼时效就从付款日期第二天开始算三年。要是合同没约定付款时间，债权人能随时要求债务人还钱，但要给对方必要的准备时间。宽限期结束后还没支付，诉讼时效从宽限期结束第二天起算。 值得注意的是，诉讼时效会因法定情况中断或中止。中断是在诉讼时效期内，权利人向义务人提出还钱请求、义务人答应还钱、权利人起诉或申请仲裁等，已过的时效就无效了，等中断情况消除，诉讼时效重新计算。中止则是在诉讼时效最后六个月，因为不可抗力等法定障碍，权利人没法行使请求权，诉讼时效就暂停，等中止原因消除满六个月，诉讼时效结束。所以，被拖欠工程款要及时主张权利，避免错过维权时间。平台专业咨询...
5解答 3.3w浏览 -
工地白天不让施工晚上能施工可索赔么[律师回复] 工地施工遇到白天不让干、晚上施工的情况，能不能索赔得分情况。 要是行政机关出于环保、交通管制等合理原因，依法限制白天施工时间，这属于不可抗力或政府行为造成的施工阻碍。这种政策性风险，施工方在接项目时就该想到，所以一般不能向建设单位或其他相关方索赔，得自己承担一些不利后果。 但要是白天没法施工是建设单位的错，比如没及时办好施工许可、没完成场地交付，施工方就可以根据合同和法律规定索赔。能索赔的费用有停工时增加的人工成本、设备闲置费、材料保管费等。 要是因为白天停工只能晚上施工，产生了额外费用，像夜间照明设备费、工人夜间施工补贴等，施工方也能向责任方索赔。 施工方得留意收集和保留证据，像停工通知、费用支出凭证等，这样索赔时才有有力支撑。要是协商索赔不成功，还能通过诉讼或仲裁等法律途径解决。本地专业咨询...
5解答 4.8w浏览
-
工程延期能索赔的费用是哪些[律师回复] 工程延期的情况时有发生，在这种情况下，承包商有权利索赔一些费用，下面就来详细说说。 人工费是索赔的一个重要方面。要是完成了合同之外的额外工作，或者因为不是承包商的责任导致工作效率降低，又或者加班劳动，还有法定人工费增长了，这些情况下多花的人工费用都能索赔。 材料费也能进行索赔。工程延期可能让材料价格上涨，采购材料成本增加的这部分差价，以及材料超期储存产生的费用，都可以向相关方要回来。 机械使用费方面，自有机械窝工了，一般按照台班折旧费索赔；租赁的机械窝工，就按实际租金和调进调出费的分摊来计算。要是为了赶工期增加了机械设备投入，这部分额外费用也能索赔。 现场管理费也在索赔范围内。工程延期会让现场管理时间变长，像现场管理人员的工资、办公费、差旅费等增加的费用，都应该由业主承担。 企业管理费同样可以索赔。工程延期会使企业管理费用分摊时间变长，实际成本也就增加了。 利润索赔情况相对复杂一些。一般在工程范围变更、施工条件变化等原因导致工程延期时，利润有可能索赔，但具体能不能索赔，得看合同约定和实际情况。 承包商索赔时，要按合同规定的程序和时间提出，并且准备好充分的证据资料，这样才能更好地维护自己的合法权益。本地专业咨询...
5解答 4.3w浏览
-
工程索赔都包含着什么样的内容[律师回复] 在工程施工里，要是承包商遭遇了不是自己过错造成的损失，或者额外花了合同规定外的费用，就可以向业主提出工程索赔，要求补偿经济或时间上的损失。工程索赔主要有费用索赔和工期索赔两类。 费用索赔包含多种情况。人工费方面，要是因为非承包商的责任，导致工作效率降低或者加班劳动，产生的额外费用就能索赔。材料费上，像客观原因让材料价格大幅上涨、超定额仓储费等也能索赔。还有施工机械使用费，如果是业主或监理工程师的原因，造成机械停工窝工，相关费用同样能索赔。另外，分包费用、现场管理费、利息和利润等，符合条件都可以申请索赔。 工期索赔是指施工中出现非承包商责任的工期延误，承包商可要求业主顺延合同工期。不过，要先判断延误是否影响总工期。要是延误的是关键工作，不管延误多久，都会影响总工期，这种情况就该批准工期顺延。要是延误的是非关键工作，当延误时间没超过总时差，就不影响总工期，不会批准工期顺延；要是超过了，就得考虑批准顺延。律图法律顾问...
5解答 4.7w浏览
-
追回私人工程款最直接方法是什么[律师回复] 1、要追回私人工程款，得依据实际情况选最直接有效的办法。要是双方没什么争议，直接去协商是个不错的开头。承包方可以主动找发包方聊聊，清楚地说出自己想要对方支付工程款的想法，一起商量下支付的时间和方式。这种办法花钱少、办事快，还能让双方接着好好合作。 2、要是协商没啥效果，那就发个催款函试试。用书面的形式向发包方要钱，把工程款的数目、支付的最后期限等都写明白，这么做还能让诉讼时效重新计算。 3、催款函也不管用的话，申请支付令是比较快的一招。按照民事诉讼法的规定，如果债权人让债务人还钱、给有价证券，满足一定条件，就能向有管辖权的基层法院申请支付令。要是发包方在规定的时间里既不提出书面反对意见，也不按照支付令去做，承包方就可以向法院申请强制执行。 4、要是前面这些办法都不行，打官司就是最后的路了。承包方得把相关的证据准备好，像合同、工程验收报告、结算单这些。然后到法院去起诉发包方。等法院判了之后，如果发包方不按照判决执行，承包方就可以申请强制执行，让法院去查发包方的财产，把钱冻结、划过来，把自己的钱要回来。未来在法律实践中，可能会出现更多便捷高效的追款途径和保障措施，以适应不断发展变化的建筑市场需求。律图法律顾问...
5解答 5w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
房东拖欠押金该如何处理房东拖欠押金，租客可先与房东沟通协商，明确押金退还事宜，尝试和平解决。若协商无果，租客可收集租房合同、押金支付凭证等相关证据，向当地居委会、房管局等部门投诉，也可申请仲裁或向法院提起诉讼，以维护自身合法权益。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
租房期间热水器损坏到底谁负责租房期间热水器损坏的责任划分需视情况而定。若因自然老化或正常使用损耗导致损坏，维修责任通常由房东承担；若因租客使用不当或故意损坏，则由租客负责维修或赔偿。双方也可在租赁合同中明确相关责任，按约定执行。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
租房房东违约提前收回房子如何赔偿租房时房东违约提前收回房子，若合同中有约定赔偿，应按约定执行，如支付违约金、退还剩余租金和押金等；若合同无约定，租客可要求房东赔偿实际损失，包括寻找新住处的费用、搬家费、因搬家造成的物品损坏损失等。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
135****3495
187****1246
