建设工程纠纷 法律问答
1289
万
解答量
2776
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
和分包方签协议可不可以起诉发包人[律师回复] 1. 跟分包方签了协议后，某些情况下是能起诉发包人的。按照相关法律，要是实际施工人把转包人、违法分包人当成被告去起诉，法院会受理。要是实际施工人找发包人主张权利，法院能把转包人或者违法分包人追加进来当案件当事人。而且发包人只在没给够工程款的范围内对实际施工人负责。 2. 要是和分包方签协议后，您是实际施工人，并且发包人没给够工程款，那您可以突破合同的限制，找发包人主张权利，也就是能起诉发包人。不过得拿出证据证明有建设工程施工合同这回事、自己完成了施工任务、发包人没给够钱等事实。 3. 要是您不是实际施工人，只是和分包方有合同关系的一方，通常要按照合同的约定，先找和您签合同的分包方主张权利。但要是符合法律规定的债权转让、代位权等情况，也有起诉发包人的可能。平台优选咨询...
5解答 3.5w浏览 -
未经本人同意别人可转包农村土地吗[律师回复] 1、一般情况下，别人要是没经过咱本人同意，是不能随便转包农村土地的。 2、在相关法律里，像《中华人民共和国民法典》和《农村土地承包法》都提到，土地承包的人有权利对土地承包经营权进行流转。他们完全能自己决定要不要流转、用啥方式流转。同时呢，土地经营权流转得大家平等商量、你情我愿，而且得有报酬，任何组织或者个人都不能强迫或者阻止人家承包方流转土地经营权。 3、要是土地已经按规定合法流转给别人了，这时候受让方要是想再转包，就得按照原来流转合同的规定来。要是原合同写明了没经过承包方同意不能转包，受让方还偷偷转包了，那就属于违约。这时候承包方有权利让对方承担违约责任，像赔偿损失、把土地恢复原来样子啥的。 4、要是碰到有人没经过同意就转包土地，承包方可以先跟转包的人商量，让他们停止转包，把土地还回来。要是商量不成，承包方可以找农村土地承包仲裁机构申请仲裁，也能直接去法院起诉，这样就能维护自己该有的权益。律图法律顾问...
5解答 3w浏览
-
施工工期延误了该如何处理[律师回复] 施工工期延误是建设工程中常见的问题，处理起来需要依据法律规定和合同约定。下面为大家详细说说应对方法。 先看合同约定，这可是处理工期延误问题的重要依据。在建设工程合同里，一般会对工期延误的情况、责任承担以及处理办法有详细说明。要是因为承包商的原因，像施工组织不力、人员设备不足等，导致工期延误，业主就可以按照合同要求承包商承担违约责任，比如让他们支付违约金。要是因为业主的问题，像没按时提供施工场地、没及时给工程进度款，承包商就有权要求延长工期，并且让业主赔偿因此遭受的损失。 要是合同里没约定或者约定不清楚，那就得按照法律规定来。根据《民法典》，要是一方不履行合同义务或者履行得不符合约定，就得继续履行、采取补救措施或者赔偿损失。要是遇到不可抗力等双方都没责任的情况导致工期延误，就得按照公平原则分担损失，一般承包商可以要求延长工期，双方都不用承担违约责任。 当双方对工期延误的责任和赔偿有争议时，可以先试着协商。要是协商不成，就看看合同里有没有仲裁条款，如果有，就可以申请仲裁；要是没有，就可以向有管辖权的法院起诉，通过法律途径解决纠纷。 给大家提些实用建议，签合同时，双方要把工期延误的相关条款写清楚。在施工过程中，要注意保留好各种证据，这样在出现问题时才能更好地维护自己的权益。平台优选咨询...
5解答 4.2w浏览
-
工程工期违约，责任该由谁来承担[律师回复] 1. 工程工期违约的责任承担要结合具体情形来判定。要是工期延误是发包人造成的，那责任就得发包人扛。像发包人没按约定时间提供施工场地、施工图纸，也没依照合同给工程进度款这类情况就属于此列。这种时候，承包人有权利让发包人延长工期，并且赔偿工期延误带来的损失，像停工、窝工产生的费用等等。 2. 若工期违约是承包人造成的，责任自然由承包人担着。比如承包人组织管理没做好，施工人员和设备不够，没按施工计划施工等情况。承包人得承担违约责任，按照合同规定给发包人支付违约金。要是违约金不够弥补发包人损失的，还得赔偿超出部分的损失。 3. 要是因为不可抗力等双方都没责任的原因导致工期延误，通常工期可以相应延长，双方一般互不用承担违约责任。不过法律另有规定或者合同另有约定的除外，双方需要合理分摊因此增加的费用和损失。 4. 在工程实施期间，要是存在第三方的问题，像设计单位、材料供应商出状况导致工期延误的，就得依据具体合同关系和过错大小来确定到底谁承担责任。律图法律顾问...
5解答 3.4w浏览
-
实际施工人身份该如何去认定[律师回复] 建设工程纠纷里，实际施工人身份认定很关键。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，实际施工人一般指转包、违法分包以及借用资质的无效建设工程施工合同的承包人。 要认定实际施工人身份，得看这几点。一是实际投入了资金、材料和劳力，像组织工人施工、采购建设材料等，人力、物力、财力都得有投入。二是全面履行了施工合同义务，要按合同约定施工、管理工程，还得承担工程质量、工期方面的责任。三是与发包人形成了实际上的权利义务关系，比如直接和发包人结算工程价款、接受发包人的指令等。 不过，司法实践里认定实际施工人身份，要结合具体案件事实和证据来综合判断。要是有人主张自己是实际施工人，就得承担举证责任。得拿出施工期间的各种证据，像施工日志、采购合同、支付凭证等，以此证明自己确实参与了工程建设。本地专业咨询...
5解答 3.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
185****9460
138****2067
153****1227
