建设工程纠纷 法律问答
1282
万
解答量
1481
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
施工场地未移交导致工期延误如何解决[律师回复] 施工场地没移交，工期延误了怎么办？ 要是合同里有这方面约定，就按合同来。合同一般会写明施工场地移交时间，还有没按时移交要承担啥违约责任。受影响的一方能依据合同，让违约方担责，比如支付违约金。 要是合同没约定或者约定不清楚，那就按《民法典》的规定来处理。一般情况下，给施工场地是发包方的主要义务，没按时移交算违约。承包方可以要求发包方赔偿因为违约造成的损失，像工期延误多出来的人工费、设备租赁费、材料仓储费等。 承包方得及时采取措施，别让损失变得更大。要是没采取恰当措施，导致损失扩大了，扩大的这部分损失就不能再要求赔偿了。与此同时，承包方要收集保存好相关证据，像场地没按时移交的证明、延误产生额外费用的票据、双方沟通记录等。要是协商解决不了问题，这些证据就能派上用场了。承包方可以到人民法院起诉，也能根据仲裁协议申请仲裁，用法律手段维护自己的权益。律图专业咨询...
5解答 3.1w浏览 -
农用地建设合同无效违反强制规定怎样处理[律师回复] 农用地建设合同要是因为违反强制性规定被认定无效了，处理方式如下。 先说返还财产。合同无效后，通过这个合同拿到的财产得返还回去。要是没办法返还或者没必要返还，那就折价补偿。举个例子，发包方收的承包费，得还给承包方。承包方在土地上搞的建设，如果能拆除还不影响土地原本样子，就得拆了恢复原状；要是拆不了或者拆除成本太高，就按照建设部分的实际价值折价补偿。 接着是过错赔偿。有过错的那一方要赔偿对方因为合同无效遭受的损失。要是双方都有错，那就各自承担相应责任。在农用地建设合同里，要是发包方明明知道农用地不能用来搞建设，还和承包方签合同，那发包方就有过错。如果承包方都不审查土地性质就动工建设，也有过错。双方得按照过错大小来赔，像对方前期投入的损失、预期能得到的利益损失等。 另外，对于违反土地管理这类强制性规定的行为，相关行政部门可能会介入，依法对责任方进行行政处罚，比如责令在规定时间内改正、罚款等。当事人得配合行政部门的处理，不然可能会面临更严重的法律后果。律图专业咨询...
5解答 3.3w浏览
-
当施工超过约定期限应如何处理[律师回复] 施工超过约定期限就是违约行为，遇到这种情况可以这么处理。 先看看合同里是怎么说的。通常合同会明确规定施工期限，如果施工超期了，合同可能也约定好了违约责任，像支付违约金、赔偿损失之类的。要是出现超期，受损害的一方能按照合同要求违约方承担责任。可以给对方发书面通知，清楚地说明超期的事实，以及对方按照合同应该承担什么责任。要是违约金比实际损失少，受损害方还能让法院或者仲裁机构增加赔偿金额。 要是合同里没约定或者约定得不清楚，受损害方也能要求违约损害赔偿。不过得证明因为施工超期自己遭受了损失，比如多花的费用、本来能拿到的预期收益没了等等。 另外，如果是因为不可抗力等法定免责情况导致施工超期，违约方可以部分或者全部不用承担责任。但要及时通知对方，还得提供证明。要是超期是因为那些能预见、能避免的情况造成的，违约方就不能免责了。 要是因为施工超期产生了争议，双方可以先试着协商解决。要是协商不成，就可以按照合同里的仲裁条款去申请仲裁，或者到有管辖权的法院去起诉。平台精选咨询...
5解答 4.9w浏览
-
家装瓦工施工质量有问题，公司整改力度不够，平整度不够，阴角不留缝。烟道还没挂网（合同里明确挂网的，还收取了相关的费用），公司处理不到位，说烟道没挂网退钱[律师回复] 结论：装修公司未按合同约定施工（平整度不达标、阴角没留缝、烟道没挂网却收费），属于违约，你有权要求整改、减少价款甚至赔偿，公司只肯退"烟道挂网"一点钱显然不够。处理步骤：第一，把合同、报价单、付款凭证、现场照片视频整理好，对照约定逐项列出未履约项；第二，发书面整改通知，限定合理期限要求其返工；第三，若仍不到位，你可委托第三方修复，费用向其追偿，或扣减相应工程款；第四，协商不成向消协、住建部门投诉或起诉。提醒：别轻易在验收单上签字，签字等于认可；已收费用中对应未做项目应退还，做坏的项目应重做或折价。保留好所有沟通记录。再补一句，这类事情最怕拖和乱表态，先稳住证据、理清事实再走下一步，往往比急着吵架或私了更管用，处理节奏掌握在自己手里才不吃亏。贾凤强律师
3解答 4.3w浏览 -
个人签工程合同是否具有效力[律师回复] 在日常生活里，很多人可能不太清楚，个人签工程合同一般是没有法律效力的。建设工程合同对签约主体有要求，得是有相应资质的单位。这么规定是为了保障工程的质量和安全，让建筑市场能有序发展。 按照相关法律，像搞建筑施工的企业、勘察单位、设计单位还有工程监理单位，都得满足一定条件，拿到对应等级的资质证书，才能在资质允许的范围内接工程。个人一般没有这些资质，要是和个人签工程合同，那就违反了法律的强制性规定。 还有一种特殊情况，如果个人借有资质的建筑施工企业的名义去签合同，这样的合同同样会被判定无效。不过要是建设工程经过竣工验收合格了，实际干活施工的个人要求按照合同约定支付工程价款，法院是会支持的。 给大家提个实用的法律建议：要是你是发包方，千万别和没有资质的个人签工程合同，不然合同无效了可能会有不少麻烦。要是你是实际施工的个人，最好找有资质的单位合作，保证工程质量，这样就算合同有问题，工程验收合格了也能拿到应得的钱。总之，在工程合同这件事上，一定得按法律规定来，减少不必要的法律风险。平台专业咨询...
5解答 4w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
有什么办法来算赌博拘留的时间赌博拘留时间计算方式因拘留类型而异。治安拘留从被决定拘留的人入拘留所的时间开始计算，期限一般为1至15日；刑事拘留从犯罪嫌疑人被羁押之时起算，一般情况下拘留期限不超过14日，特殊情况可延长至37日。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
肢体冲突双方如何处理肢体冲突双方应及时冷静，避免冲突升级。若情节较轻，双方可协商解决，达成和解协议；若情节较重，应尽快报警，由警方介入调查处理，根据双方过错及造成的后果，依法给予相应治安处罚，构成犯罪的则追究刑事责任。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
偷了家里20万怎么办根据相关司法解释，偷拿家庭成员或近亲属财物获谅解，一般可不认为是犯罪，追究刑事责任应酌情从宽。偷拿自家20万，应及时与家人沟通，承认错误并归还财物以争取谅解。若家人报警，司法机关会依具体情况处理。虽金额属数额巨大，但家人谅解时大概率不按犯罪处理，即便追究也会酌情从宽，建议积极协商避免矛盾激化。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
177****6715
189****2019
188****8575
