建设工程纠纷 法律问答
1293
万
解答量
1492
万
浏览量
王雨昕律师团队
在线
团队:30-49人
5.0分服务：10万+人
在线沟通·1对1专业解答
-
法官对工程索赔金额提出什么要求[律师回复] 工程索赔金额的司法审核有明确现行规则，所有主张均需对应法定标准核验。 索赔依据需同时满足两类要求。 合同层面，要匹配合同约定的索赔时限、程序条款，证明相关主张未超出约定时限，所有关键流程均已完整履行。 事实层面，要提供对应书面材料，包括签证单、会议纪要、往来函件、施工日志等，证明索赔事件客观发生，相关事件的责任不归属于承包人。 损失事实需有实据支撑。 针对不同类型的损失，要提交对应凭证，人工窝工需附考勤记录，机械停滞需附租赁协议及付款凭证，材料积压需附采购合同及库存证明，单方口头陈述或无佐证的估算数据，不具备证据效力。 损失与索赔发起事由的关联需直接明确。 主张的损失需完全由发包人违约行为或约定的风险事件直接引发。 损失若源自承包人自身管理不当、第三方侵权或不可抗力等其他因素，对应索赔主张将不被支持。 索赔金额计算需符合客观标尺。 合同对索赔计算标准有明确约定的，适用合同约定标准。 无约定的，参照工程所在地建设行政主管部门发布的官方计价标准或同期市场公允行情核算。 核算过程中，需扣除承包人未及时采取减损措施产生的扩大部分损失，以及承包人自身过错对应的责任分摊比例金额。 索赔涉及司法鉴定环节的，需满足三项硬性要求。 出具鉴定意见的机构需具备对应司法鉴定资质。 所有提交鉴定的材料，均已经过双方当事人当庭质证。 最终出具的鉴定意见不存在核心依据缺失、鉴定程序违法的情形。平台精选咨询...
5解答 4.6w浏览 -
打工程款欠条后管辖法院是哪个[律师回复] 在打了工程款欠条之后，要明确管辖法院可不是一件简单的事儿，得根据不同情况来判断。 要是当事人在欠条里约定了管辖法院，而且这个约定没有违反级别管辖和专属管辖的规定，那这个约定的法院就是管辖法院。这就好比咱俩事先说好了，要是以后有啥纠纷，就去某个地方的法院解决，法律是尊重咱们这种自主选择的。 要是欠条里没约定管辖法院，那一般就按照法定管辖来。如果这事儿属于建设工程施工合同纠纷，就得按照不动产纠纷确定管辖，由不动产所在地的法院管。这是因为工程款和建设工程紧密相连，所以采用这种专属管辖的规定，就像房子在哪儿出了问题，就在哪儿的法院解决。 要是不属于建设工程施工合同纠纷，只是普通的债权债务关系，那就由被告住所地或者合同履行地的法院管辖。合同履行地咋确定呢？得具体情况具体分析。要是争议的事儿是给钱，那接收货币一方所在地就是合同履行地。在工程款欠条纠纷里，要是债权人要求支付工程款，债权人所在地就可以当成合同履行地。 给大家提个实用的法律建议，在打工程款欠条时，最好明确约定管辖法院，这样能避免以后为了去哪个法院打官司而扯皮。要是没约定，就得搞清楚案件性质，看看是适用不动产专属管辖，还是一般地域管辖。本地优选咨询...
5解答 4.4w浏览
-
总承包有没有对工程款担连带责任[律师回复] 1、总承包人是否要对工程款承担连带责任，得看具体情况。要是总承包人把工程发包给了没有对应资质的实际施工人，按照法律规定，当实际施工人去追讨工程款时，总承包人可能要和发包方一同承担连带责任。法律明确不许承包人把工程分包给没有相应资质的单位，要是违反了这规定，就可能要为工程款支付问题负责。 2、如果总承包人是合法分包，并且没有和转包人、违法分包人串通起来损害实际施工人的权益，一般不用对转包人、违法分包人拖欠实际施工人的工程款承担连带责任。 3、要是总承包人处于发包人的地位，存在拖欠转包人或者违法分包人工程价款的情况，那要在欠付的建设工程价款范围内对实际施工人负责。这种情况不是严格意义上的连带责任，而是在欠付部分担责。平台专业咨询...
5解答 3.4w浏览
-
建设工程案件里发票能否当证据[律师回复] 1、建设工程案件里，发票能当作证据用，不过它的证明效力得看具体情况来定。发票是有一定证明作用的，它是交易的书面凭据，能证明钱已经付了。像在工程款支付产生纠纷时，要是有发票开具和交付的记录，就能初步证明付款的一方已经完成了付款的责任。而且发票上写的项目名称、金额这些内容，能体现建设工程交易的一些信息，像工程的价格、服务的内容等，这对搞清楚双方交易的范围和价格还是有参考意义的。 2、但发票的证明效力也有不足的地方。光靠发票，一般没办法单独证明合同的履行情况。比如说，付款的一方虽然手里有发票，可实际上可能钱还没付就先开了发票，这种时候就得结合银行转账记录、收款收据等其他证据，来一起判断付款的实际情况。在证明工程质量、工程工期这些问题上，发票和这些事的关联不大，证明的作用也就比较小。 3、在建设工程案件中，发票可以提交当作证据，不过得和其他证据配合起来，形成一套完整的证据体系，这样才能提高证明效果，达到证明的目的。平台专业咨询...
5解答 4.2w浏览
-
遇到口头约定的工程款欠款怎么追[律师回复] 当碰到口头约定的工程款欠款问题时，咱们得用法律武器来追讨。 第一步得重视证据收集。虽说只是口头约定，但能证明施工和欠款关系的材料都得留着。施工时的工程资料很关键，像施工图纸能看出工程规划，工程进度记录能显示施工进展，工程验收单则证明工程完成情况。这些资料能说明双方有工程施工关系以及完成的工作量。还有往来的聊天记录、通话录音，要是里面对方承认了欠款事实和金额，那就是很好的证据。另外，一起干活的工人也能帮忙，他们的证言可以证明参与工程施工的情况。 接着就是催款。可以通过书面函件或者短信，清楚告诉欠款方工程款的数额、该支付的时间等，并且保留好催款记录，这能说明你一直在主张自己的权利。 要是催款没用，那可以申请调解。找建设行政主管部门、行业协会这些第三方来帮忙，让他们从中调解，促使双方达成还款协议。 如果调解也不成功，那就只能走诉讼程序了。向有管辖权的法院提交起诉状和相关证据，在法庭上把事情说清楚，明确自己的诉求。等法院判决后，要是对方还是不还钱，就可以申请强制执行，法院会采取一些措施，比如查询、冻结、划拨对方存款，以此保障你的债权实现。 建议大家在一开始就尽量签订书面合同，避免后续的麻烦。要是实在只能口头约定，也要及时收集和保留相关证据。律图专业咨询...
5解答 3.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
发货延迟应该怎么赔发货延迟的赔偿需依据合同约定，若合同有明确规定，按约定执行。若合同未约定，消费者可要求卖家赔偿因延迟发货造成的实际损失，如额外支出的费用等。若卖家构成违约，消费者还可根据《民法典》等法律要求其承担违约责任。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
保税仓进口货后放在家里卖可以么保税仓进口货物后放在家里卖不可以。保税仓货物需在海关监管下按规定流程操作，未经海关许可，将货物从保税仓提出放在家里售卖，属于违规行为，可能面临法律责任和处罚。只有完成相关手续，缴纳税款并符合销售规定后，货物才能合法进入市场流通。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
提供出口报关服务没有参与骗说的会如何处理若仅提供出口报关服务且未参与骗税，通常不会按骗税相关罪名论处。不过，若在报关服务中存在违规操作，如申报不实等，可能会面临海关行政处罚，包括罚款、暂停或撤销报关从业资格等；若能证明对骗税行为不知情且无过错，一般无需承担骗税的刑事和行政责任。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
139****8831
176****1491
156****3837
