建设工程纠纷 法律问答
1253
万
解答量
1452
万
浏览量
珠山区-李敏律师1分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
被挂靠公司收工程款后不付给挂靠人怎么办[律师回复] 要是被挂靠公司收了工程款却不给挂靠人，挂靠人可以这样解决问题。 先试试和对方协商。挂靠人得主动找被挂靠公司交流，清楚地说明自己的要求和要钱的依据，看看能不能在内部把纠纷解决掉。要是协商没啥效果，那就可以考虑走法律途径。 这里要提醒一下，因为挂靠行为违反了《建筑法》的规定，《建筑法》不允许建筑施工企业让别的单位或个人用自己的资质证书和营业执照，以自己的名义接工程。所以，挂靠人和被挂靠公司签的挂靠协议一般是无效的。不过呢，根据相关司法解释，如果建设工程验收合格了，挂靠人能参照合同里关于工程价款的约定来获得折价补偿。 接下来，挂靠人可以收集证据去法院起诉。像挂靠协议、实际施工的证据、工程验收合格文件、工程款支付凭证，还有和被挂靠公司的沟通记录等，都能作为证据。要是法院判决挂靠人胜诉了，可被挂靠公司还是不给钱，挂靠人要在规定时间内，向法院申请强制执行。法院有权去查被挂靠公司的财产，还能冻结、划拨这些财产，这样就能保障挂靠人的合法权益了。平台专业咨询...
5解答 3.7w浏览 -
被挂靠公司有无支付工程款的义务[律师回复] 在工程建设里，被挂靠公司在某些情形下是要承担支付工程款义务的。实际施工人借有资质的被挂靠公司名义接工程，这其实违反了法律规定，所以签订的建设工程施工合同是无效的。但要是建设工程验收合格了，实际施工人能按照合同里工程价款的约定来要求补偿。 在实际的司法案例中，如果发包方已经把工程款给了被挂靠公司，可被挂靠公司却没把钱给实际施工人，这时被挂靠公司就有支付义务了。这是因为它没理由占有这笔钱，属于不当得利。实际施工人可以依据这个，让被挂靠公司支付工程款。 相关司法解释也规定，实际施工人起诉转包人、违法分包人，法院是会受理的。要是实际施工人起诉发包人，法院还可能把转包人或违法分包人加进来。发包人只在没付完工程款的范围内对实际施工人负责。要是实际施工人起诉被挂靠公司，并且有证据证明被挂靠公司该给钱，那被挂靠公司就得支付。 但要是发包方还没给被挂靠公司工程款，一般来说，被挂靠公司没有必须先支付的义务。这种情况下，实际施工人可以通过代位权诉讼等办法，直接向发包方要钱。 给实际施工人的建议是，要保存好工程建设相关的证据，比如合同、验收文件等。一旦遇到工程款支付问题，先尝试协商解决，协商不成再考虑走法律途径。平台优选咨询...
5解答 3.2w浏览
-
工程停工造成误工，补偿标准是多少[律师回复] 工程停工导致误工，补偿标准得根据不同情况来定。 先说人工费用。要是工人停工时没被安排其他工作，有合同约定的就按合同发工资；合同没约定，就按当地最低工资标准给基本生活费。要是工人窝工了，窝工费一般根据窝工人数、天数，结合合同约定的日工资算。 设备租赁费用方面，租赁的设备停工闲置，租赁方不用承担正常使用的费用，但要付合同约定的闲置期间租金。自有设备的补偿，可按折旧费、台班停滞费等来算。 周转材料像模板、脚手架这些，按实际租赁或摊销费用补偿。停工期间还得付租赁费用的，责任方要承担；自有周转材料，要考虑闲置损耗费。 工地现场的管理费，像管理人员工资、办公费等，责任方按实际金额或合同约定比例补偿。 补偿时，优先按建设工程合同来。合同没约定的，就参考行业标准、地方规定，按公平合理原则算补偿金额。要是双方谈不拢，可以协商、调解，也能仲裁或者去法院诉讼解决。大家遇到这种情况，得清楚这些补偿规则，维护好自己的权益。平台精选咨询...
5解答 3.4w浏览
-
工程款的诉讼时效从哪儿开始计算[律师回复] 遇到工程款要不回来的情况，很多人会选择打官司解决，但要注意诉讼是有时效限制的。 一般来说，工程款诉讼时效从权利人知道或应当知道权利受损以及义务人那天开始算。要是当事人明确约定了付款时间，那从约定的付款时间到了却没付款的时候开始算。例如合同约定分阶段付款，每个阶段付款时间到了没付，就从约定付款日期次日开始算对应阶段的诉讼时效；要是约定工程竣工后一定期限内付清全款，那就从付款期限到了没付的时候开始算。 要是当事人没约定付款时间或者约定得不明确，不同情况有不同的应付款时间和起算点。工程已实际交付，就从交付日开始算；工程没交付，从提交竣工结算文件之日开始算；工程没交付，价款也没结算，从当事人起诉那天开始算。 另外，权利受损超过二十年还没诉讼，法院就不管了，但特殊情况法院可根据权利人申请延长。而且在诉讼时效内，如果权利人向义务人提出还钱要求，或者义务人同意还钱等情况发生，诉讼时效会中断，然后重新计算。大家一定要留意这些时间规定，别错过维权时机。本地优选咨询...
5解答 4.9w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
保险公司拒绝赔偿后打官司败了怎么办若保险公司拒绝赔偿后打官司败诉，可先仔细审查判决，看是否存在事实认定不清、法律适用错误等问题。若有，在规定上诉期限内可向上一级法院提起上诉；若判决无明显问题，就需按照判决结果执行，接受保险公司不赔偿的结果。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
保险针对无责任人如何赔偿在无责任人的情况下，保险赔偿依具体险种和合同条款而定。部分意外险，如在被保险人因疾病引起的意外摔倒受伤等无第三方责任情形下，符合条件可获赔偿。医疗险若因自身原因患病，按合同约定报销。车险中车辆自燃等无其他责任方情况，车损险等对应险种可理赔。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
人保代位追偿是否包含在出险范围人保代位追偿不一定算出险。代位追偿是保险人赔偿被保险人损失后向责任第三方追偿。被保险人因第三方责任受损向人保索赔，人保赔付后追偿算出险，因触发赔偿情形。若只有代位追偿行为，没发生符合合同约定的保险事故不算出险，比如人保主动行使代位权且非基于赔偿被保险人损失。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
134****3241
177****1666
155****1315
