建设工程纠纷 法律问答
1282
万
解答量
1481
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
丈夫所欠工程款，妻子是否要偿还[律师回复] 在生活中，丈夫欠下工程款后妻子是否要偿还，这可不是一概而论的，得区分不同情况来看。 如果丈夫是在婚姻期间欠下这笔工程款，并且是为了家庭日常所需，像用于家庭的经营活动等。按照《中华人民共和国民法典》，这种债务就属于夫妻共同债务。简单说，就是为了家里的日子过得更好而产生的债，这时候妻子是有偿还的义务的。要是债权人找上门，是可以要求妻子一起还钱的。 不过，要是这笔工程款并不是用于家庭日常开销，是丈夫以个人名义借的，而且金额超出了家庭日常生活的需求，那通常就不算夫妻共同债务，妻子一般不用还。但也有特殊，要是债权人能证明这笔债是用于夫妻共同生活、生产经营，或者是夫妻两人都同意借的，那妻子还是要还钱。比如夫妻两人一起参与工程相关的事儿，或者妻子事后承认这笔债，就属于这种情况。 给大家提些法律建议，如果遇到类似问题，债权人要保存好能证明债务情况的证据，比如合同、转账记录等；而对于妻子来说，要留意债务的用途和相关情况，避免稀里糊涂背上不该承担的债务。总之，判断妻子是否要还这笔钱，得综合考虑债务用途、夫妻双方的行为等多方面因素。律图山东
5解答 4w浏览 -
算拖欠工程款的资金占用损失该怎么算[律师回复] 拖欠工程款的资金占用损失怎么算，下面来详细说说。 要是合同里有关于拖欠工程款利息计算方式的条款，那按约定来就好。比如合同写明按某个年利率来算利息，只要这个约定不违背法律、行政法规的强制规定，法律就认可它，法院也会支持按照这个约定计算资金占用损失。这就像咱们和别人定了个规则，双方都得遵守。 要是合同里没提利息计算标准，那就按同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率来算。不同的工程交付情况，应付款时间也不同。工程实际交付了，交付那天就是应付款时间；工程没交付，提交竣工结算文件的日子就是应付款时间；工程没交付，价款也没结算，当事人起诉的那天就是应付款时间。 计算的时候，一般用拖欠的工程款本金当基数，从应付款时间开始，按照对应的利率标准算到实际付款那天。在实际生活中，大家要注意保存好各种相关的证据。像合同、工程验收文件、结算文件、付款凭证这些，它们能证明工程款到底是多少，对方是不是真的拖欠了工程款，以及应付款的时间。有了这些证据，咱们在维护自己合法权益的时候就更有底气，也更容易成功。律图山东
5解答 4.7w浏览
-
费用和工期索赔适用的情形有哪些[律师回复] 在建设工程合同里，费用和工期索赔是常碰到的事儿。咱们先来看看费用索赔的适用情形。 要是发包人没按照合同规定提供施工条件，像没按时交场地、给图纸，让承包人多花了钱，承包人就有权利索赔。还有，如果发包人提出工程变更，不管是设计变了还是施工范围变了，新产生的费用承包人也能去要。另外，虽说不可抗力造成的损失一般是双方各自担着，但要是发包人让承包人抢险，这时候产生的费用，承包人可以找发包人要。再有就是物价波动，要是超过了合同约定的范围，材料、设备价格涨了，让承包人成本增加，也能索赔费用。 再说说工期索赔。要是发包人没按合同给工程进度款，影响了施工进度，承包人能索赔工期。不可抗力事件，像自然灾害、社会突发事件这些，导致工程干不了，工期可以往后顺延。还有非承包人造成的第三方因素，比如周边居民不让施工，或者政府政策有调整，让工程延误了，也能索赔工期。 承包人索赔的时候，得按照合同规定的程序和时间来，还得有足够的证据，证明索赔的事儿合理，索赔的金额、工期也合理。建议承包人在施工过程中，留意收集各类相关证据，随时关注合同约定的时间节点，避免因自身疏忽，让索赔的权利受损。律图山东
5解答 3.7w浏览
-
建筑工程案件的管辖具体是什么样[律师回复] 建筑工程案件的管辖主要分为级别管辖和地域管辖。 级别管辖是根据案件标的额、影响范围等来确定的。通常，基层法院负责管辖本辖区内的第一审案件。中级法院则管辖重大涉外案件，以及在本辖区有重大影响的案件等。高级法院管辖的是在本辖区有重大影响的第一审民事案件。而最高法院管辖的是在全国有重大影响的案件，还有它认为应当由自己审理的案件。 地域管辖方面，按照民事诉讼法的规定，建设工程施工合同纠纷要按照不动产纠纷来确定管辖，也就是由不动产所在地的人民法院专属管辖。这是因为建设工程属于不动产，相关纠纷常常涉及不动产的认定、使用和收益等问题。由不动产所在地的法院管辖，方便法院进行现场勘查、调查取证等工作，也有利于案件的执行。 在实际司法过程中，当事人不能通过协议的方式排除专属管辖。要是当事人在合同里约定的管辖法院不符合专属管辖的规定，那这个约定是无效的，应该按照不动产纠纷专属管辖的规则来确定管辖法院。所以，大家在处理建筑工程案件时，一定要清楚这两种管辖的规定，避免因管辖问题影响案件的处理。律图法律顾问...
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
132****5792
177****1358
138****3604
