建设工程纠纷 法律问答
1293
万
解答量
1492
万
浏览量
崂山区-佟志...律师19分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
崂山区-纪蓉...律师1分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
崂山区-李丹...律师14分钟前解答了“建设工程纠纷”问题
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
丈夫所欠工程款，妻子是否要偿还[律师回复] 在生活中，丈夫欠下工程款后妻子是否要偿还，这可不是一概而论的，得区分不同情况来看。 如果丈夫是在婚姻期间欠下这笔工程款，并且是为了家庭日常所需，像用于家庭的经营活动等。按照《中华人民共和国民法典》，这种债务就属于夫妻共同债务。简单说，就是为了家里的日子过得更好而产生的债，这时候妻子是有偿还的义务的。要是债权人找上门，是可以要求妻子一起还钱的。 不过，要是这笔工程款并不是用于家庭日常开销，是丈夫以个人名义借的，而且金额超出了家庭日常生活的需求，那通常就不算夫妻共同债务，妻子一般不用还。但也有特殊，要是债权人能证明这笔债是用于夫妻共同生活、生产经营，或者是夫妻两人都同意借的，那妻子还是要还钱。比如夫妻两人一起参与工程相关的事儿，或者妻子事后承认这笔债，就属于这种情况。 给大家提些法律建议，如果遇到类似问题，债权人要保存好能证明债务情况的证据，比如合同、转账记录等；而对于妻子来说，要留意债务的用途和相关情况，避免稀里糊涂背上不该承担的债务。总之，判断妻子是否要还这笔钱，得综合考虑债务用途、夫妻双方的行为等多方面因素。律图山东
5解答 4w浏览 -
算拖欠工程款的资金占用损失该怎么算[律师回复] 拖欠工程款的资金占用损失怎么算，下面来详细说说。 要是合同里有关于拖欠工程款利息计算方式的条款，那按约定来就好。比如合同写明按某个年利率来算利息，只要这个约定不违背法律、行政法规的强制规定，法律就认可它，法院也会支持按照这个约定计算资金占用损失。这就像咱们和别人定了个规则，双方都得遵守。 要是合同里没提利息计算标准，那就按同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率来算。不同的工程交付情况，应付款时间也不同。工程实际交付了，交付那天就是应付款时间；工程没交付，提交竣工结算文件的日子就是应付款时间；工程没交付，价款也没结算，当事人起诉的那天就是应付款时间。 计算的时候，一般用拖欠的工程款本金当基数，从应付款时间开始，按照对应的利率标准算到实际付款那天。在实际生活中，大家要注意保存好各种相关的证据。像合同、工程验收文件、结算文件、付款凭证这些，它们能证明工程款到底是多少，对方是不是真的拖欠了工程款，以及应付款的时间。有了这些证据，咱们在维护自己合法权益的时候就更有底气，也更容易成功。律图山东
5解答 4.7w浏览
-
费用和工期索赔适用的情形有哪些[律师回复] 在建设工程合同里，费用和工期索赔是常碰到的事儿。咱们先来看看费用索赔的适用情形。 要是发包人没按照合同规定提供施工条件，像没按时交场地、给图纸，让承包人多花了钱，承包人就有权利索赔。还有，如果发包人提出工程变更，不管是设计变了还是施工范围变了，新产生的费用承包人也能去要。另外，虽说不可抗力造成的损失一般是双方各自担着，但要是发包人让承包人抢险，这时候产生的费用，承包人可以找发包人要。再有就是物价波动，要是超过了合同约定的范围，材料、设备价格涨了，让承包人成本增加，也能索赔费用。 再说说工期索赔。要是发包人没按合同给工程进度款，影响了施工进度，承包人能索赔工期。不可抗力事件，像自然灾害、社会突发事件这些，导致工程干不了，工期可以往后顺延。还有非承包人造成的第三方因素，比如周边居民不让施工，或者政府政策有调整，让工程延误了，也能索赔工期。 承包人索赔的时候，得按照合同规定的程序和时间来，还得有足够的证据，证明索赔的事儿合理，索赔的金额、工期也合理。建议承包人在施工过程中，留意收集各类相关证据，随时关注合同约定的时间节点，避免因自身疏忽，让索赔的权利受损。律图山东
5解答 3.7w浏览
-
建筑工程案件的管辖具体是什么样[律师回复] 建筑工程案件的管辖主要分为级别管辖和地域管辖。 级别管辖是根据案件标的额、影响范围等来确定的。通常，基层法院负责管辖本辖区内的第一审案件。中级法院则管辖重大涉外案件，以及在本辖区有重大影响的案件等。高级法院管辖的是在本辖区有重大影响的第一审民事案件。而最高法院管辖的是在全国有重大影响的案件，还有它认为应当由自己审理的案件。 地域管辖方面，按照民事诉讼法的规定，建设工程施工合同纠纷要按照不动产纠纷来确定管辖，也就是由不动产所在地的人民法院专属管辖。这是因为建设工程属于不动产，相关纠纷常常涉及不动产的认定、使用和收益等问题。由不动产所在地的法院管辖，方便法院进行现场勘查、调查取证等工作，也有利于案件的执行。 在实际司法过程中，当事人不能通过协议的方式排除专属管辖。要是当事人在合同里约定的管辖法院不符合专属管辖的规定，那这个约定是无效的，应该按照不动产纠纷专属管辖的规则来确定管辖法院。所以，大家在处理建筑工程案件时，一定要清楚这两种管辖的规定，避免因管辖问题影响案件的处理。律图法律顾问...
5解答 3.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
-
酒驾被撞要承担怎样的责任酒驾被撞责任承担由交警依实际情况认定。若酒驾方过错致事故，要承担民事赔偿，涵盖医疗费、误工费等；达到醉酒标准，涉嫌危险驾驶罪，处拘役并处罚金。双方有过错，按比例分担责任；被撞方无过错，酒驾方通常全责。酒驾违法会加重责任认定，酒驾者无论责任如何都面临行政处罚。1.6k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
155****5312
130****9063
188****6798
