建设工程纠纷 法律问答
1274
万
解答量
1473
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
工程超工期未验收该怎么处理[律师回复] 工程超工期没验收，得按合同和法律规定来办。咱先说说合同里的门道，一般工程合同都会有工期和逾期违约的相关规定。要是施工方没正当理由就超期了，发包方就有权利让施工方担责。比如说让施工方交违约金，或者赔偿因为工期延误带来的损失。这损失可不少，像场地租赁费用变高、预期收益没拿到手，都得算进去。 但要是超工期是发包方的问题，比如没按时给施工场地、设计图纸交晚了，那施工方也不是没地儿说理。施工方可以要求把工期往后延，还能让发包方赔偿停工、窝工造成的损失。 要是双方对超工期的原因和责任有分歧，先试试协商。协商的时候，大家都得拿出真凭实据，像施工日志、会议纪要、往来的信件啥的，来证明自己说的是对的。要是协商不下来，就按照合同里说的办法处理。合同里说仲裁的，就找仲裁机构；说诉讼的，就去有管辖权的法院。在仲裁或者打官司的时候，是谁说啥就得拿出证据来，证据越充分越好。 最后提醒一下，就算工程超期了，完工之后还是得验收。验收合格了，发包方就得给人家施工方工程款；验收不合格，施工方就得赶紧修，一直到合格为止。咱都按法律和合同办事，这样有啥问题都能解决。律图阿坝
5解答 4.3w浏览 -
无开工证完成验收，设计单位要负责吗[律师回复] 在建设工程里，无开工证却完成验收的情况时有发生。一般来说，设计单位不用为这种情况直接担责。 建设项目要开工，得先拿到开工证，这是建设行政主管部门对工程施工许可的管理要求。这个规定主要是约束建设单位的，建设单位有义务去办理开工证。要是没拿到开工证就施工，还完成了验收，那建设单位就违反了行政管理法规，得承担行政方面的后果，比如可能会面临罚款、责令停工整改等处罚。 设计单位的主要任务是按照法律法规、技术标准和合同约定来进行工程设计，拿出合格的设计文件。只要设计单位的工作符合规范，设计没问题，也没违反合同约定，那建设单位没拿到开工证施工，就和设计单位没啥关系。 然而，要是设计单位知道建设单位没开工证还在施工，还通过一些不当行为助力，比如为了配合建设单位违规赶工而修改设计，那就要小心了。这时设计单位可能因为自己的过错要承担一定责任。不过这种责任不是针对没开工证这件事本身，而是这些过错行为带来的后果。可能要承担民事赔偿，对受影响的人给予补偿；也可能面临行政处分；如果问题严重，甚至要负刑事责任。 所以建议设计单位，在工作中要遵守法律法规和合同规定，对于建设单位没开工证施工的情况，不要参与违规行为，避免给自己带来不必要的麻烦。绵阳法务
5解答 4.2w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
买了别人按揭的房子怎么办购买他人按揭中的房子，有以下处理方式：一是转按揭，若银行允许，可将原房主剩余贷款转到自己名下，但多数银行已很少办理；二是提前还贷解押，可让原房主自筹资金或自己出资帮其还贷，出资时需通过资金监管账户并明确违约责任；三是办理预告登记，防止原房主再售或抵押；四是合同明确权责，详细约定各项条款保障权益。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
因买房违约，中介费退款要如何办理买房违约时，中介费退款办理需依据合同约定。若合同明确规定违约情况下中介费退还事宜，按约定执行；若未约定，需与中介协商，证明违约非自身主观故意或中介未完全履行服务，协商不成可通过法律途径解决。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
一房二卖该如何处理合同效力一房二卖情形下，两份合同效力应分别判断，若无《民法典》规定的无效情形，通常均为有效，判定依据为合同双方民事行为能力、意思表示、是否违法违规违公序良俗。房屋归属方面，已过户的归登记买受人，未过户但一方合法占有的可能归占有人，均未过户和占有的综合付款情况确定。未取得房屋的买受人可追究出卖人违约责任，要求赔偿损失。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
132****8309
151****5117
138****4965
