建设工程纠纷 法律问答
1247
万
解答量
1446
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
建设工程分包合同纠纷要怎样处理[律师回复] 处理建设工程分包合同纠纷，有下面这些办法。 遇到纠纷，当事人先试试自己协商。大家互相尊重对方利益，就有争议的事儿商量出一致的结果，这样纠纷也就解决了。这种办法成本不高，效率还挺高，还不会影响合作关系。 要是自己协商不成，就可以找有关部门或者第三方调解机构来帮忙。这些调解机构会根据法律和实际情况，给双方做做思想工作，劝一劝，让双方达成调解协议，把纠纷化解掉。 要是合同里有仲裁条款，或者事后双方达成了仲裁协议，那当事人就可以把纠纷交给仲裁机构。仲裁是一裁终局的，裁决有法律效力，能很快把纠纷解决。不过仲裁费用会高一些。 当事人也能直接去法院起诉。法院会按照法律规定来审理和判决案件。诉讼程序比较严格，得按照规定的程序和时间来，但法院的判决有强制执行力。 在处理纠纷的时候，当事人得留意收集和保存相关证据，像合同、施工记录、验收报告这些，用它们来证明自己的说法。另外，当事人得遵守法律和合同里的约定，保护好自己的合法权益。本地法律顾问...
5解答 4.8w浏览 -
同一家两个施工采购项目能否签一个合同[律师回复] 同一家的两个施工采购项目能签一个合同，但要综合考量多方面因素。 从法律上看，依据《中华人民共和国民法典》的自愿原则，合同双方协商一致，不违反法律法规强制性规定和公序良俗，就可将两个项目整合在一个合同里。这么做有好处，能简化签约流程，减少缔约成本和时间，利于双方统一管理和协调合作。 但也有风险和弊端。要是两个项目在性质、规模、施工条件、采购要求等方面差别大，合并签合同会让条款变复杂。不仅增加条款设计难度，还使合同履行管理更困难。发生纠纷时，责任认定和划分也会更麻烦。 所以，若两个项目关联性强、性质相近、要求相似，签一个合同是可行的。起草合同要详细明确各项目具体内容、权利义务、履行期限、质量标准、价款结算等条款，避免因条款不清产生争议。要是两个项目差异明显，为方便合同履行和纠纷处理，分别签合同更合适。律图平台咨询...
5解答 4.2w浏览
-
哪些情形下能够延长工程工期[律师回复] 在工程建设里，工期问题至关重要。按照《民法典》等相关规定，有几种情况是可以延长工程工期的。 要是因为发包人方面的问题，工期就能延长。比如发包人没按照约定的时间和要求，给承包人提供原材料、设备、场地、资金或者技术资料等。就拿施工场地来说，发包人没按时交付，承包人没办法按时进场施工，那工期肯定得跟着延长。还有如果发包人突然变更设计，工程内容增加了或者施工方案改变了，工期也得合理顺延。 不可抗力因素也会影响工期。像地震、洪水、台风这类自然灾害，或者战争、罢工等社会突发事件，这些都是没办法提前预见、避免和克服的，工程没办法正常施工，工期自然要延长。 第三方因素也可能导致工期延长。政府部门因为政策调整、规划变更，要求工程暂停施工，或者相邻关系人阻碍施工，工程不能按计划进行，工期也能延长。 另外，隐蔽工程在隐蔽前，承包人已经通知发包人检查，但发包人没及时检查，承包人可以顺延工程日期。 要是出现了上面这些情况，承包人为了维护自己的合法权益，得及时用书面形式向发包人提出工期顺延申请，并且保留好相关的证据。比如说因为发包人没提供材料，承包人得留好沟通记录；遇到不可抗力，得有相关的灾害证明等。这样在后续的工程结算等环节，才能有理有据。本地专业咨询...
5解答 3.8w浏览
-
施工合同顺延，购房交付日期是否跟着顺延[律师回复] 施工合同顺延，购房交付日期不一定跟着顺延，要具体情况具体分析。 先看合同约定。要是购房合同明确规定，施工合同顺延购房交付日期也相应顺延，那开发商能按约定顺延购房交付日期。不过，一般得及时通知购房者，还得提供施工合同顺延的相关证明。 要是合同没相关约定，就得看施工合同顺延的原因。要是因不可抗力因素，像自然灾害、政策调整等导致顺延，开发商履行及时通知购房者等义务后，能根据公平原则主张顺延购房交付日期。毕竟这些不可预见、不可避免、不可克服的因素，不是开发商能控制的。 但要是施工合同顺延是开发商自身原因，比如管理不善、资金短缺等，开发商就不能以此为由顺延购房交付日期。这种情况下，开发商没按合同约定时间交房，构成违约。购房者有权按合同约定，要求开发商承担违约责任，比如支付违约金、赔偿损失等。平台专业咨询...
5解答 3.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
非法持有鸦片多少克构成犯罪《中华人民共和国刑法》第三百四十八条规定，非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或甲基苯丙胺十克以上不满五十克等毒品数量较大情况，构成非法持有毒品罪，即非法持有鸦片达二百克及以上构成犯罪。若非法持有鸦片不满二百克，不构成犯罪，会依据《治安管理处罚法》处罚，处十日至十五日拘留，可并处二千元以下罚款；情节轻的，处五日以下拘留或五百元以下罚款。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
卖毒抓到多久能判刑贩卖毒品案件从抓获到判刑无固定时间，受案件复杂程度等因素影响。侦查阶段，公安对嫌疑人羁押期通常不超2个月，复杂案件可延长；检察院审查起诉一般1个月，重大复杂可延长15日，补充侦查每次1个月，最多2次；法院审理应在受理后2个月宣判，至迟不超3个月，部分案件经批准可延长。简单案件几个月可判，复杂案件可能耗时一年甚至更久。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
吸毒2次以上，会构成犯罪吗单纯吸毒2次以上不构成犯罪，但属于违反治安管理的行为，会面临治安处罚，如处十日以上十五日以下拘留，可并处二千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或五百元以下罚款。不过吸毒者若持有毒品数量较大，或引诱、教唆、欺骗他人吸毒等，则会构成犯罪。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
150****7550
151****6655
158****6154
