建设工程纠纷 法律问答
1233
万
解答量
1432
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
同一家两个施工采购项目能否签一个合同[律师回复] 同一家的两个施工采购项目能签一个合同，但要综合考量多方面因素。 从法律上看，依据《中华人民共和国民法典》的自愿原则，合同双方协商一致，不违反法律法规强制性规定和公序良俗，就可将两个项目整合在一个合同里。这么做有好处，能简化签约流程，减少缔约成本和时间，利于双方统一管理和协调合作。 但也有风险和弊端。要是两个项目在性质、规模、施工条件、采购要求等方面差别大，合并签合同会让条款变复杂。不仅增加条款设计难度，还使合同履行管理更困难。发生纠纷时，责任认定和划分也会更麻烦。 所以，若两个项目关联性强、性质相近、要求相似，签一个合同是可行的。起草合同要详细明确各项目具体内容、权利义务、履行期限、质量标准、价款结算等条款，避免因条款不清产生争议。要是两个项目差异明显，为方便合同履行和纠纷处理，分别签合同更合适。律图平台咨询...
5解答 4.2w浏览 -
哪些情形下能够延长工程工期[律师回复] 在工程建设里，工期问题至关重要。按照《民法典》等相关规定，有几种情况是可以延长工程工期的。 要是因为发包人方面的问题，工期就能延长。比如发包人没按照约定的时间和要求，给承包人提供原材料、设备、场地、资金或者技术资料等。就拿施工场地来说，发包人没按时交付，承包人没办法按时进场施工，那工期肯定得跟着延长。还有如果发包人突然变更设计，工程内容增加了或者施工方案改变了，工期也得合理顺延。 不可抗力因素也会影响工期。像地震、洪水、台风这类自然灾害，或者战争、罢工等社会突发事件，这些都是没办法提前预见、避免和克服的，工程没办法正常施工，工期自然要延长。 第三方因素也可能导致工期延长。政府部门因为政策调整、规划变更，要求工程暂停施工，或者相邻关系人阻碍施工，工程不能按计划进行，工期也能延长。 另外，隐蔽工程在隐蔽前，承包人已经通知发包人检查，但发包人没及时检查，承包人可以顺延工程日期。 要是出现了上面这些情况，承包人为了维护自己的合法权益，得及时用书面形式向发包人提出工期顺延申请，并且保留好相关的证据。比如说因为发包人没提供材料，承包人得留好沟通记录；遇到不可抗力，得有相关的灾害证明等。这样在后续的工程结算等环节，才能有理有据。本地专业咨询...
5解答 3.8w浏览
-
施工合同顺延，购房交付日期是否跟着顺延[律师回复] 施工合同顺延，购房交付日期不一定跟着顺延，要具体情况具体分析。 先看合同约定。要是购房合同明确规定，施工合同顺延购房交付日期也相应顺延，那开发商能按约定顺延购房交付日期。不过，一般得及时通知购房者，还得提供施工合同顺延的相关证明。 要是合同没相关约定，就得看施工合同顺延的原因。要是因不可抗力因素，像自然灾害、政策调整等导致顺延，开发商履行及时通知购房者等义务后，能根据公平原则主张顺延购房交付日期。毕竟这些不可预见、不可避免、不可克服的因素，不是开发商能控制的。 但要是施工合同顺延是开发商自身原因，比如管理不善、资金短缺等，开发商就不能以此为由顺延购房交付日期。这种情况下，开发商没按合同约定时间交房，构成违约。购房者有权按合同约定，要求开发商承担违约责任，比如支付违约金、赔偿损失等。平台专业咨询...
5解答 3.8w浏览
-
建筑工程合同可以约定管辖吗[律师回复] 建筑工程合同能约定管辖，不过要符合法律规定。依据《民事诉讼法》，合同或其他财产权益纠纷的当事人，可书面协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖，像被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等，但不能违反级别管辖和专属管辖规定。 建设工程施工合同纠纷虽属合同纠纷，不过法律规定按不动产纠纷确定管辖，也就是由不动产所在地法院专属管辖。要是当事人在建筑工程合同里约定的管辖法院不符合不动产专属管辖规定，那这个约定无效，仍得按专属管辖规定，由建设工程所在地法院管辖。 所以，建筑工程合同当事人能约定管辖法院，约定的管辖法院得是与争议有实际联系的地点，还不能违反级别管辖和专属管辖规定。如果约定的管辖违反专属管辖规定，就得由不动产所在地法院处理纠纷。当事人在约定管辖时，要确保约定符合法律要求，避免因约定无效导致纠纷处理不便。平台优选咨询...
5解答 3.8w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
遇到帮信罪没证据情况要如何解决帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪。遇到被指控帮信罪但没证据的情况，证据是定罪关键，嫌疑人或被告人无需自证无罪，司法机关负责收集、审查证据。依“疑罪从无”原则，无犯罪事实证据不应认定有罪。嫌疑人可积极配合调查、提供自身合法或与犯罪无关线索，还可咨询律师，律师会从多方面分析提供策略，维护其权益。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公安阶段的案子多长时间到检察院公安阶段的案子到检察院的时间不固定。一般情况下，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不超二个月，案情复杂可经上一级检察院批准延长一个月。交通不便边远地区等四类重大复杂案件，到期不能侦查终结的，经省级检察院批准或决定可延长二个月。可能判十年以上刑罚，依规定延长期限届满仍未终结的，可再延长二个月。若发现新罪，重新计算期限。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
家属70岁可以当辩护人吗70岁家属可以当辩护人。根据法律规定，犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友可以被委托为辩护人，并未对年龄作出限制。只要该70岁家属不属于正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，就能够担任辩护人。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
158****2302
134****3862
153****8395
