案件详情
本案系标的额巨大、案情复杂的建设工程施工合同纠纷，付红亮律师接受**XX集团（原告）**委托，全程代理一审、二审诉讼，成功为施工方追回巨额工程欠款，是建工领域极具代表性的胜诉案例。
（一）案件背景
2013年，XX集团与乙房地产公司（被告）签订《建设工程施工合同》及补充协议，约定由XX集团承建乙公司开发的高端住宅小区项目，施工范围涵盖多栋住宅楼及配套车库，承包方式为包工包料，合同对计价标准、付款节点、结算规则等作出明确约定。
合同签订后，XX集团依约进场施工，投入大量人力、物力、财力，完成主体结构、二次结构及部分装饰装修工程。施工期间，乙房地产公司多次违反合同约定，逾期支付工程进度款，且单方强行将部分工程高价分包给第三方，严重影响施工进度。2017年，XX集团因乙公司长期拖欠工程款，被迫停工；2018年，案涉项目由乙公司接收剩余工程并完成收尾，随后交付业主入住，但双方始终未完成最终结算。
（二）纠纷爆发与前期诉讼
停工后，XX集团多次与乙房地产公司协商结算及欠款事宜，乙公司均以“工程未完工、质量有瑕疵、未结算”为由拒绝付款。XX集团曾先行提起诉讼，因部分证据未完善、工程量鉴定未完成，法院暂未支持工程款诉求，仅释X“待证据充分后可另行主张权利”。
2022年，付红亮律师接受XX集团委托，正式代理本案诉讼。付红亮律师全面梳理案件脉络，发现本案存在四大核心难点：
案件历经多次关联诉讼，法律关系复杂，证据零散；
双方未完成最终结算，工程量、工程总价款争议极大；
乙公司主张XX公司违法分包、工程质量不合格，抗辩理由繁多；
本案标的额巨大，涉及千万级工程款，举证责任严苛。
（三）诉讼过程
1.一审阶段：全面举证，精准突破
付红亮律师接受委托后，第一时间开展证据攻坚：系统整理施工合同、补充协议、施工图纸、签证单、工程变更文件、监理记录、施工日志等数百份原始施工资料，还原完整施工过程；调取关联案件生效判决书，固定XX公司实际施工范围、工程量的生效认定事实；核对双方付款凭证、银行流水、代付农民工工资记录，梳理乙公司已付款、代付款明细，剔除重复记账、虚假付款、非施工范围扣款；结合乙公司在关联案件中提交的单方结算单，固定计价标准、建筑面积的自认事实，明确工程总价款计算依据。
庭审中，付红亮律师针对乙公司核心抗辩，逐一精准反驳：关于“一事不再理”抗辩：主张前诉因证据不足被驳回，现付红亮律师已补充完整证据，符合“待证据充分另行起诉”的条件，本案不构成重复起诉；关于“工程量、价款无法确定”抗辩：提交乙公司自认的结算单、关联案件生效认定的建筑面积，明确工程总价款；同时指出乙公司扣留完整施工资料，导致无法鉴定，应承担举证不能责任；关于“违法分包、质量瑕疵”抗辩：提交工程验收记录、交付证明，证明工程已验收合格并交付使用，乙公司主张无事实依据。
一审法院采纳付红亮律师全部核心代理意见，认定：本案不构成重复起诉，XX公司有权主张工程款；采信乙公司自认的结算标准及调整后的建筑面积，确认工程总价款超七千万元；剔除乙公司重复、虚假、非施工范围扣款，认定已付款、代付款约五千九百万元；乙公司尚欠XX集团工程款一千三百余万元，应支付逾期利息。一审判决：乙房地产公司于判决生效后十日内支付XX集团工程款一千三百余万元及逾期利息。
2.二审阶段：稳守胜诉，驳回上诉
乙房地产公司不服一审判决，提起上诉，上诉理由包括：一审采信单方结算单错误、工程量认定有误、扣款核算不当、诉讼主体不适格等。
付红亮律师继续代理二审，针对上诉理由，开展精准抗辩：重申乙公司结算单系诉讼中提交的调解意见，已构成自认，一审采信合法；提交关联案件生效判决、施工签证单，证明工程量认定有充分事实依据；逐项核对扣款凭证，指出乙公司上诉主张无证据支撑，一审扣款核算准确；依据合同相对性，明确XX集团作为签约施工方，诉讼主体适格。二审法院审理后，完全认可付红亮律师的代理意见，判决：驳回乙房地产公司全部上诉请求，维持一审原判。
案件总结
本案是大型房地产建工纠纷的典型胜诉案例，核心争议聚焦工程结算、欠款认定、举证责任分配三大关键问题。案件历经前期诉讼、一审、二审，案情复杂、标的巨大、举证难度高。
付红亮律师凭借扎实的专业能力、丰富的建工案件经验，全程主导诉讼，通过全面证据梳理、精准法律适用、严密庭审抗辩，层层突破对方抗辩，最终帮助XX集团追回千万级工程欠款，胜诉成果显著。
本案的胜诉，具有三重重要意义：
司法层面：明确了建工纠纷中“自认结算单”“关联案件生效事实”的证据效力，为同类案件审理提供重要参考；
行业层面：维护了施工企业合法权益，对房地产行业拖欠工程款乱象形成有力震慑；
当事人层面：帮助XX集团挽回巨额经济损失，化解企业经营危机，彰显法律公平正义。
律师价值
付红亮律师深耕建设工程法律服务领域十余年，专注建工合同纠纷、工程款追索、工程质量争议、工期纠纷等复杂案件，尤其擅长大型房地产建工纠纷、疑难复杂结算案件，具备丰富的一审、二审代理经验，在本案中彰显五大核心专业价值：
1.专业深耕，精通建工法律体系
付红亮律师熟稔《民法典》建工编、《最高人民法院建工司法解释》及地方建工法规，精准把握建工纠纷裁判规则。本案中，付红亮律师精准区分“合同效力、工程量认定、价款结算、举证责任”等核心法律问题，准确适用法律条文，为案件胜诉奠定坚实法律基础。
2.证据为王，构建完整证据链
建工案件核心在于证据，本案证据零散、数量庞大。付红亮律师凭借丰富办案经验，从数百份资料中筛选核心证据，系统梳理施工、付款、结算全流程证据，结合关联案件生效事实，构建无懈可击的证据链，彻底打破对方“证据不足”的抗辩，为胜诉提供关键支撑。
3.精准研判，突破案件核心难点
本案标的千万、案情复杂、争议极大，付红亮律师精准研判案件核心难点，针对性制定诉讼策略：面对“重复起诉”抗辩，紧扣前诉释X要点；面对“价款不明”抗辩，固定对方自认事实；面对“扣款争议”抗辩，逐项核对剔除不合理扣款，层层突破，直击要害。
4.全程把控，高效推进诉讼进程
本案历经一审、二审，付红亮律师全程代理，熟悉案件全部细节，一审夯实胜诉基础，二审稳守胜诉成果，形成完整诉讼策略闭环。庭审中，付红亮律师逻辑严密、条理清晰，精准反驳对方上诉理由，展现极强的庭审应变能力与专业表达能力。
5.尽责高效，最大化当事人权益
付红亮律师始终以维护当事人合法权益为核心，本案中不仅帮助XX集团追回千万级工程款，更精准主张逾期利息，全面挽回经济损失，解决企业长期困扰的欠款难题，彰显专业、尽责、高效的执业素养，是建筑企业、施工方处理复杂建工纠纷的可靠法律伙伴。
