一、案件详情
本案系大型住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷,付红亮律师接受原告XX(建筑施工企业)委托,代理一审、二审诉讼,成功全面驳回开发商质量、工期、未完工程等全部反诉,为施工方扫清障碍,是建工反诉领域标杆胜诉案例。
(一)工程概况
原告XX与被告XX(房地产公司)签订《住宅项目施工合同》,约定原告XX承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,固定单价计价,约定工期、质量标准、付款节点及质保责任。合同签订后,原告XXXX进场施工,投入大量人力物力,完成主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,工程于几年前竣工验收合格并交付业主入住。
(二)本诉与反诉
工程交付后,被告XX长期拖欠几千万元工程款,原告XX提起本诉,要求支付工程款及违约金。被告XX随即提起巨额反诉,主张:工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求原告XX赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。
(三)核心反诉争议
被告XX反诉核心:
质量反诉:主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;
工期反诉:主张原告逾期竣工,应承担几百万元违约金;
未完工程反诉:主张部分工程未施工,应扣除几百万元工程款;
扣款反诉:主张罚款、水电费、检测费等几百万元应扣除。
(四)付红亮律师代理
付红亮律师接受委托后,全面梳理案件,精准击破反诉:
质量抗辩:提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据;维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;
工期抗辩:提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;
未完工程抗辩:提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;
扣款抗辩:主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
一审法院采纳付红亮律师全部代理意见,全面驳回被告XX反诉;被告XX不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。
二、案件总结
本案系建工领域反诉全胜典型案例,核心争议聚焦质量、工期、未完工程、扣款四大反诉焦点。付红亮律师全程代理,精准举证、严密论证,最终全面驳回开发商全部反诉,扫清施工方维权障碍,为本诉工程款主张奠定基础。
本案胜诉,明确了建工工程验收合格后的质量责任边界、工期顺延认定标准、未完工程举证规则,有力保护了施工企业合法权益,对同类建工反诉纠纷具有重要司法参考价值。
三、律师价值
付红亮律师深耕建工纠纷、质量工期反诉、工程款维权领域,擅长破解开发商多重反诉,本案彰显五大核心专业价值:
1.反诉抗辩专家,精准击破全类反诉
付红亮律师精通建工反诉规则,对质量、工期、未完工程、扣款等反诉焦点精准预判、精准举证、精准反驳,实现反诉全灭,专业能力突出。
2.证据为王,构建无懈可击抗辩链
付红亮律师系统梳理验收、交付、签证、顺延、维修等全流程证据,形成完整抗辩证据链,彻底否定开发商反诉事实,为反诉全胜奠定基础。
3.精通建工规则,精准划分责任边界
付红亮律师熟稔建工司法解释、验收规范、工期规则,精准划分施工方与开发商责任,明确验收合格后的质量免责、开发商逾期付款的工期顺延,论证专业权威。
4.一二审全胜,稳守抗辩成果
付红亮律师全程把控诉讼,一审全面驳回反诉,二审精准应对上诉,逻辑严密、论证充分,最终维持反诉全胜结果,抗辩成果稳固。
5.施工企业护航者,扫清维权障碍
付红亮律师站在施工企业立场,高效破解开发商巨额反诉,为工程款主张扫清障碍,大幅降低企业维权难度,是建筑企业维权的可靠法律伙伴。
综上,付红亮律师在建工反诉领域经验丰富、专业过硬,以严谨办案、精准抗辩,成功为施工企业扫清质量工期障碍,彰显专业律师责任与担当。
