海南省第二中级人民法院 民事判决书【案号信息全部脱敏】原告：主体信息、住所地、统一社会信用代码全部脱敏。委托诉讼代理人：龚练，海南威盾律师事务所律师；ZP，该公司职员。被告：主体信息、住所地、统一社会信用代码全部脱敏。委托诉讼代理人：WZ、MF，外地律所律师。审判长：MKP，审判员 ZML、WD；法官助理 HJ，书记员 TXX。
原告与被告建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理，依法组成合议庭开庭审理。原告委托代理人龚练等人、被告代理人到庭参加诉讼。
原告诉请：解除施工总包合同，判令被告支付工程款、各项违约损失、资金利息，确认原告在对应金额内享有建设工程优先受偿权。事实：双方经招投标订立备案合同，后另行签订实际施工合同及两份备忘录，原告按约进场施工，被告出具产值确认文书后分文未付工程款，项目停工。
被告答辩：案涉工程未达到合同约定付款节点，原告自行垫资未完工、擅自停工，无权主张工程款、损失及优先受偿。
双方分别举证质证，原告提交中标文件、合同、开工令、工程量报表、付款确认单、公证文书、各类分包采购合同；被告提交施工合同、现场照片、异议通知单。
法院经审理查明：项目经招投标备案，双方先后签署两份施工合同及补充备忘录，被告盖X确认已完工程总造价 114XXXX9761.19 元，未拨付任何款项。
本院裁判观点：另行签订的施工合同与备案中标合同实质性背离应无效，结算可参照补充协议结算条款；被告逾期拒付工程款构成根本违约，合同自诉状送达之日解除。已确认工程量作为结算依据，依法核算欠付工程款、法定利息，酌情认定部分停工损失，原告在工程款范围内享有优先受偿。
判决：一、案涉备案施工合同解除；二、被告三十日内支付工程款 114XXXX9761.19 元及对应 LPR 利息；三、赔付停工损失 XXX.62 元；四、原告在工程款额度内对案涉工程折价、拍卖价款优先受偿；五、驳回原告其余诉讼请求。案件受理费按双方过错分摊。不服判决十五日内可上诉至海南省高级人民法院。
备注：全部具体项目地址、合作分包公司名称、合同详细编号、各类详细住址、项目细节地点均做脱敏隐藏
