审理法院：湖北省黄冈市中级人民法院
案情简介
上诉人（原审反诉原告）：某水电集团公司，委托熊珂律师代理；上诉人（原审原告）：某建筑公司。原审业主为湖北某能源企业。双方就水电站泄洪工程签订分包协议，施工完毕后，建筑公司起诉索要工程款、窝工索赔三千余万，水电公司反诉主张超付巨额工程款、各类扣款及多项违约金，一审判令建筑公司返还四百余万超额款项，双方均不服提起二审上诉。
办案经过
熊珂梳理总包、分包合同、施工签证、对账凭证、造价鉴定报告、代付单据等全套证据，针对临建费、人工费调差、材料超耗、各类扣款、窝工索赔五大争议逐项举证质证，驳斥对方不合理计价主张，厘清合同无效后的结算规则，深挖对方举证瑕疵。
案件结果
二审撤销原判改判，施工方需返还 518 万余元超额工程款。裁判要点：案涉分包因违法分包合同无效，但工程验收可参照约定结算；区分合同内外计价规则，核定合理扣款与窝工补偿，剔除施工方多项无理诉求。适用《民法典》建工条款、建工司法解释、民诉法相关规定。
