门窗定制安装承揽合同货款及反诉违约金纠纷案（一审、二审）

案件类型：建设工程纠纷

代理方：杨丹慧律师代理原告（反诉被告）廉江市某某公司

代理结果：胜诉（本诉主要请求获支持，反诉请求被驳回）

案件主要内容：

原告廉江市某某公司为被告某某公司定制并安装学校教学楼门窗。工程验收对账后，被告拖欠部分货款。原告起诉索要货款及利息。被告提起反诉，以原告逾期交付、产品颜色不符为由，主张高额违约金。

争议焦点：

拖欠货款的具体金额，质保金支付条件是否成就。

原告是否存在逾期履约的违约行为。

被告主张的违约金是否应予支持。

律师在本案中的价值：

在一审、二审中代理原告（承揽方）。首先，通过合同、对账单、发票等证据固化了欠款事实，并就质保金部分作出了准确的法律判断。针对对方的反诉，成功论证了因定作人变更规格导致交货期合理顺延，且对方在对账时未提异议，视为对履约状况的认可。最终，法院全部支持了我方支付货款的请求，并完全驳回了对方的违约金反诉请求。

办案心得：

在承揽合同纠纷中，过程文件的确认效力极高。作为承揽方，应重视交货、对账、验收等环节的书面确认。当对方提出工期逾期抗辩时，可从合同变更、对方未及时提出异议、损失未实际发生等多个角度进行防御。本案通过积极应诉反诉，不仅追回了货款，还避免了不合理的索赔，维护了企业的商业信誉。