北京建设委授权委托书

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 北京市建设工程质量检测委托合同 根据《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑和市政基础工程质量检测技术管理规范》等有关规定，在自愿、平等、公平和诚实守信的基础上，委托方与受托方就建设工程质量检测的有关事宜，协商签订本合同。 1.1工程名称：(按单位工程分别填写) 1.2工程地点： 1.3结构类型： 1.4监督单位：联系人：联系电话： 1.5开工日期：竣工日期： 检测类别及项目 委托方委托受托方的检测类别： 见证取样检测 主体结构工程检测 钢结构工程检测 建筑幕墙工程检测 室内环境检测 见证取样检测项目一览表(见附件)。 检测依据和方法 本工程质量检测工作依据的标准、规范、规程为： 检测费用及支付方式 本合同收费标准执行北京市物价局京价(收)字【2002】181号文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价(2011版)》，以上标准之外的检测项目收费标准为。 4.1委托方与受托方同意按照实际发生检测项目及检测数量计算总检测费。 4.2支付方式：□现金□支票□转账 4.3支付时间：□一次总付：支付时间为。□分期支付： 履行方式及期限 5.1受托方应当于本合同签订后个工作日内开展现场(或试验室)检测工作，于现场(或试验室)检测工作后个工作日内按照合同约定完成检测工作，并提交书面工程质量检测报告份。 6.1委托方对工程质量检测报告结论有异议，可在收到检测报告之日起个工作日内向受托方提出书面异议，由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由委托方支付复检费用反之则由受托方承担复检费用。 6.2委托方对复检结论仍有异议且无法协商解决的，可在收到复检报告后个工作日内，向北京市住房和城乡建设委员会提出检测程序符合性或检测结论正确性的论证审查。 双方权利义务 (一)委托方权利义务 7.1委托方应当向受托方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。 7.2委托方应当对样品的真实性、代表性负责，并详细填写检测委托单。 7.3委托检测前，委托方应当将委托方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知受托方。上述人员发生变更时，委托方应当及时书面告知受托方。 7.4委托“见证”检测前，委托方应当提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。 7.5现场检测项目，委托方应当提前个工作日将现场检测日期通知受托方，并提供必要的现场检测工作条件。涉及结构工程质量验收时，见证人员应当到场进行见证。 7.6委托方不得以任何方式要求受托方修改检测数据出具虚假检测报告。 7.7受托方现场检测时应当遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。 7.8对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，受托方应当使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告。 7.9检测结果不合格的，受托方应当及时通知委托方，并有权向建设行政管理部门报告。 7.10受托方对检测工作中涉及到的、商业秘密、个人隐私应当承担保密义务。 7.11受托方不得转包检测业务。 8.1一方无正当理由单方解除合同的，应当承担由此给对方造成的损失。 8.2一方未按照约定履行义务给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，本合同另有约定的从其约定。 8.3委托方未按照本合同约定向受托方支付检测费用，每逾期一日，应当承担应付金额千分之的违约金。 8.4受托方未按照本合同约定向委托方提交检测报告，每逾期一日应当承担检测费用千分之的违约金。 8.5检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，受托方应当更正或免费重新检测。受托方违反法律、法规和工程建设强制性标准，给委托方造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。 8.6如遇自然灾害等不可抗力致使本合同暂时无法履行的，合同履行期限顺延致使本合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。 8.7其他 第九条其他约定事项第十条争议的解决方式双方发生争议的，双方当事人应当协商解决，或向有关部门申请调解解决协商或调解解决不成的，可按照第种方式解决。 (一)、向人民。 (二)、由仲裁委员会仲裁。 第十一条附则 (一)、本合同一式份，委托方执份，受托方执份，具有同等法律效力 (二)、本合同经双方当事人签字或者盖章后生效。 (三)、未尽事宜，由双方协商签订补充协议。 委托方：(盖章)受托方：(盖章) 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 北京建设工程合同纠纷告人步骤怎么走 这一问题，解答如下： 发生纠纷后，建议双方先协商处理；实在协商不了的，可以去维权。 打官司一般要走以下程序： (1)写好书 (2)携带证据和书到立案并交诉讼费 (3)开庭审理过程主要有：宣读法律纪律、开场白、询问是否回避、询问材料是否收到、法庭调查阶段(具体包括原告陈述、被告答辩、原告举证、被告质证、被告举证、原告质证、法官问话)、法庭辩论阶段、最后陈述阶段、退庭后核对笔录、宣判等几个阶段。 其中比较重要的是法庭调查、法庭辩论阶段。在法庭调查阶段时比较重要的是质证。当事人在辩论阶段可以围绕本案焦点阐述自己的观点，充分行使辩护权。法庭辩论结束后，在法官主持下调解，双方当事人可以自愿达成调解协议，无法达成调解协议的由法官作出裁决。 (4)执行判决。如败诉方不主动履行生效裁判文书确定的义务，胜诉方可依法申请强制执行。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 北京建设工程施工合同纠纷有效期规定 这一问题，解答如下： 《民法总则》规定，向人民请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民不予保护有特殊情况的，人民可以根据权利人的申请决定延长。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 这一问题，解答如下： 发生纠纷后，建议双方先协商处理；实在协商不了的，可以去维权。 《民事诉讼法》规定的方式有书面和口头两种。对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民管辖被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民管辖。必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织有明确的被告有具体的诉讼请求和事实、理由属于人民受理民事诉讼的范围和受诉人民管辖。 应当向人民递交状，并按照被告人数提出副本。 状应当记明下列事项: (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式 (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息 (三)诉讼请求和所根据的事实与理由 (四)证据和证据来源，证人姓名和住所。

[律师回复] 您好，关于北京建设工程合同纠纷打官司期限如何计算这个问题，我的解答如下, 北京建设工程合同纠纷打官司期限如何计算 这一问题，解答如下： 《民法总则》规定，向人民请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民不予保护有特殊情况的，人民可以根据权利人的申请决定延长。