怎样写拖欠工资起诉状

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 单位：(全称)：______市______县______建筑公司 企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑. 何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准 地址：______县______乡______电话：______________________ 开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________ 法定代表人姓名：_________职务：_________ 被告单位(全称)：______市职工教育培训中心 地址：________市_______-______路________号 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失： (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元 (二)结算零建工程款： 174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元 (三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88______年______月至______月设备闲置费57979.30元 以上三项合计，共24.83元。 事实和理由： ______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》 第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》 第三十九条 第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》 第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失不按合同规定拨付工程款按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 市区人民 单位：县建筑工程总公司 公司(盖章) 年月_日。

[律师回复] 拖欠工资诉状范文和一般的起诉状的格式差不多，只是内容不一样。首行居住写起诉状，下一行写原告身份信息和被告单位的信息，接着列明请求事项，要求支付的工资数额，经济补偿金等。然后要简要说明拖欠工资的事实与理由，可适当补充法条，简明扼要的叙述即可，最后此致加管辖法院，本人签名写日期。 【法律依据】 《中华人民共和国劳动法》 第五十条　工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。 第五十一条　劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。

[律师回复] 对于拖欠货款起诉状范本这个问题，解答如下, 民事状原告：陈某某男，汉族，1984年11月出生，身份证号：45098119841129065 3，住某某市民乐镇兴民街282号，电话：1837657…………;被告：梁某女，汉族，1966年8月出生，身份证号：45092219660801136 4，户籍：某某县平乐镇平乐村下新队19号，住某某市某某镇二环西路106号永顺名门小区20号楼A1002号房诉讼请求： 1、请求判令被告支付给原告货款1258 1 9.6元; 2、请求判令被告支付给原告逾期欠款利息(利息的计算：以1258 1 9.6元为基数，从原告正式向时起，至本案生效判决规定的履行期限的最后一日止，按中国人民银行规定的金融机构的同期同类贷款的利率标准计收利息); 3、本案受理费等诉讼费由被告承担事实和理由：3月31日前，被告梁某在某某市大风门水泥厂附近经营一家石灰厂，原告多次向被告供应燃煤，至9月24日，经双方结算，被告尚欠原告燃煤货款为96985元，为此，被告立下《欠条》一张，称：“今欠陈某某煤款肆玖万陆仟玖佰捌拾伍元(96985元)”梁某签字确认3月，原告再次向被告运送燃煤2 9.79吨，价格为每吨1580元，折货款46878元，后被告陆续支付了18044元，此次，尚欠原告燃煤货款2883 4.6元以上两项被告共欠原告1258 1 9.6元货款原告认为，原告已经按约定交付了货物，履行了全部合同义务，被告应按双方约定和诚实信用的原则支付价款，但被告却以各种理由，拒绝支付所欠原告的货款，已经构成合同违约，严重侵害了原告的合法权益为了维护原告的合法权利，根据《民事诉讼法》第108条的规定，特向贵院，请人民依法支持原告的以上诉讼请求

[律师回复] 您好，可以的， 具体什么情况？需要具体分析的，建议来电咨询或者面谈

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 单位：(全称)：______市______县______建筑公司 企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑. 何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准 地址：______县______乡______电话：______________________ 开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________ 法定代表人姓名：_________职务：_________ 被告单位(全称)：______市职工教育培训中心 地址：________市_______-______路________号 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失： (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元 (二)结算零建工程款： 174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元 (三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88______年______月至______月设备闲置费57979.30元 以上三项合计，共24.83元。 事实和理由： ______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》 第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》 第三十九条 第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》 第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失不按合同规定拨付工程款按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 市区人民 单位：县建筑工程总公司 公司(盖章) 年月_日。