工程款结算达成一致后又主张索赔的如何处理

[律师回复] 1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。 2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。 在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。 法律依据： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复] 1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。 2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。 在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。 法律依据： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复]
1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。
2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。
在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复]
1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。
2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。
在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复] 1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。 2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。 在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。 法律依据： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复]
1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。
2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。
在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复]
1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。
2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。
在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复] 1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。 2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。 在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。 法律依据： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复] 1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。 2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。 在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。 法律依据： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复] 1.结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失，但结算协议另有约定的除外。 2.此外，除结算协议另有约定的外，在结算协议生效之后，承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失。 在结算协议未对索赔事项进行约定时，发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。 法律依据： 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

[律师回复] 您好，针对您的出借人可以既主张违约金又主张逾期利息吗问题解答如下, 若借贷双方只约定了逾期还款违约金，未约定逾期利息，出借人能否既主张违约金又主张逾期利息。法律对此没有明确约定。但综合实践情况来看，在借贷双方只约定了逾期还款的违约金。
对逾期利息未做约定的情况下，若出借人不仅主张违约金还同时主张逾期利息的，一般情况下会予以支持，但在最终结果的认定上应当参照相关规定，即逾期利息和违约金总计不超过年利率百分之二十四。
最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中第二十六条规定：借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。
借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。

[律师回复] 若借贷双方只约定了逾期还款违约金，未约定逾期利息，出借人能否既主张违约金又主张逾期利息。法律对此没有明确约定。但综合实践情况来看，在借贷双方只约定了逾期还款的违约金。
对逾期利息未做约定的情况下，若出借人不仅主张违约金还同时主张逾期利息的，一般情况下会予以支持，但在最终结果的认定上应当参照相关规定，即逾期利息和违约金总计不超过年利率百分之二十四。
最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》中第二十六条规定：借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。
借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。

[律师回复] 1.遭遇了车祸是一种意外，尽管很多人都不太愿意自己遇到这种意外，但生活有时候并不能如人们所愿，有些人还是遭遇车祸。车祸受伤后就得停工接受治疗，伤者也会主张误工费赔偿。那么，车祸误工费由谁赔偿
2.通常误工费包括工资部分，由全责方负责赔偿。如果任何一方不赔误工费(包括)工资，可以诉讼公交运输责任、全责方意外伤害和人员公司工伤赔偿。
3.具体应赔偿的损失包括医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、残疾者生活补助费、残疾用具费、丧葬费、死亡补偿费、被抚养人生活费、交通费、住宿费和财产直接损失。
误工费证明怎么开
根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。
1、误工时间由医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。
2、受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
3、受害人的误工费包括但不限于工资、“三补”(如饭补、车补和话补)、奖金和津贴。
4、兹证明(身份证号码：)系我单位员工，担任职务。月收入为人民币(大写)万仟佰拾元角分。其因，于年月日至年月日未上班工作。根据本单位规定，扣发其间工资总计为人民币万仟佰拾元角分。以上内容真实无误，我单位对此承担相应的法律责任。特此证明。

[律师回复] 可以通过邮寄将调解书给当事人。
1、开庭时达成调解协议，双方签字。
2、出调解书，有的是等一会就可以出来，闭庭时就出来调解书了，如果可以很快盖章的话，就可以领走了。
3、如果开庭当天不能出，也会很快出来，给被告打电话来取或者是寄送都是可以的。
离婚调解书，是指人民经过调解双方基于离婚达成的协议制作的，记载调解结果的，具有约束力，可以申请强制执行的法律文书。

[律师回复] 可以。准确的说应该是主张从日起至生效判决确定的履行之日止的利息损失。超过生效判决确定的履行之日后，在前述标准上加倍支付迟延履行的利息损失。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适氦鸡份课莓酒逢旬抚莫用法律若干问题的规定》第二十九条规定：借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。未约定逾期利率或者约定不明的，人民可以区分不同情况处理：
（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；
（二）约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。

[律师回复] 现实中，父母向子女提出要求给付赡养费，往往出现在父母生活极度困难的情况下，而人民法院从受理案件到做出生效判决，往往需要经过大约半年的时间。在这段时间里，原告很可能因为经济困难而无法维持正常生活，即使胜诉，也会陷入“远水解不了近渴”的窘境。对于这类案件，法律规定，原告可以在法院做出最终判决前，要求人民法院裁定被告先行给付一定数额的钱财，以备急用。

[律师回复] 车主、保险公司要求赔偿， 受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。
受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。

[律师回复] 《侵权责任法》第43条规定：“因产品存在缺陷造成损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。”该条是关于生产者与销售者之间责任承担的规定。最高的观点认为，为了充分救济被侵权人利益，使其获得足额赔偿，又防止其获得重复赔偿，应该认定生产者与销售者在外部关系上应该承担连带责任。被侵权人有权以销售者与生产者为共同被告。如果被侵权人同时生产者和销售者，则应该尽量采用诉的合并的方式进行处理，即使是在不同地方，也应该尽量通过移送管辖等的方式进行合并审理。如果被侵权人先后了生产者和销售者，则在判决生产者或销售者某一主体承担责任或不构成产品责任的判决做出后，另一主体即可以依此判决进行抗辩而不再向被侵权人承担责任。这种做法在客观上不但不会给生产者或销售者产生讼累，因为结合上述法条第2款和第3款的规定，生产者与销售者之间通常也要发生追偿关系，他们之间也会发生诉讼。对于他们三者的关系能够在一案中一并处理对各方来说都是较为便利的做法，还能够节约司法资源。进而言之，产品销售链条中所有的经营者对其中任何经营者所致的产品缺陷造成的损害在对产品缺陷致害的侵权人都要承担连带责任。例如警示缺陷中，前手销售者提供的警示存在缺陷致使损害的，后手销售者对此应承担责任。

[律师回复] 《侵权责任法》第43条规定：“因产品存在缺陷造成损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。”该条是关于生产者与销售者之间责任承担的规定。最高的观点认为，为了充分救济被侵权人利益，使其获得足额赔偿，又防止其获得重复赔偿，应该认定生产者与销售者在外部关系上应该承担连带责任。被侵权人有权以销售者与生产者为共同被告。如果被侵权人同时生产者和销售者，则应该尽量采用诉的合并的方式进行处理，即使是在不同地方，也应该尽量通过移送管辖等的方式进行合并审理。如果被侵权人先后了生产者和销售者，则在判决生产者或销售者某一主体承担责任或不构成产品责任的判决做出后，另一主体即可以依此判决进行抗辩而不再向被侵权人承担责任。这种做法在客观上不但不会给生产者或销售者产生讼累，因为结合上述法条第2款和第3款的规定，生产者与销售者之间通常也要发生追偿关系，他们之间也会发生诉讼。对于他们三者的关系能够在一案中一并处理对各方来说都是较为便利的做法，还能够节约司法资源。进而言之，产品销售链条中所有的经营者对其中任何经营者所致的产品缺陷造成的损害在对产品缺陷致害的侵权人都要承担连带责任。例如警示缺陷中，前手销售者提供的警示存在缺陷致使损害的，后手销售者对此应承担责任。

[律师回复] 《侵权责任法》第43条规定：“因产品存在缺陷造成损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。”该条是关于生产者与销售者之间责任承担的规定。最高的观点认为，为了充分救济被侵权人利益，使其获得足额赔偿，又防止其获得重复赔偿，应该认定生产者与销售者在外部关系上应该承担连带责任。被侵权人有权以销售者与生产者为共同被告。如果被侵权人同时生产者和销售者，则应该尽量采用诉的合并的方式进行处理，即使是在不同地方，也应该尽量通过移送管辖等的方式进行合并审理。如果被侵权人先后了生产者和销售者，则在判决生产者或销售者某一主体承担责任或不构成产品责任的判决做出后，另一主体即可以依此判决进行抗辩而不再向被侵权人承担责任。这种做法在客观上不但不会给生产者或销售者产生讼累，因为结合上述法条第2款和第3款的规定，生产者与销售者之间通常也要发生追偿关系，他们之间也会发生诉讼。对于他们三者的关系能够在一案中一并处理对各方来说都是较为便利的做法，还能够节约司法资源。进而言之，产品销售链条中所有的经营者对其中任何经营者所致的产品缺陷造成的损害在对产品缺陷致害的侵权人都要承担连带责任。例如警示缺陷中，前手销售者提供的警示存在缺陷致使损害的，后手销售者对此应承担责任。