律图审稿专业委员会3轮严审

工程款结算达成一致又主张索赔要怎样处理

帮助5人 3.4w浏览 匿名 2021-03-29 广西百色
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    1.结算协议生效后,承包人依据协议要求支付工程款,发包人不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由,拒付、减付工程款或赔偿损失,但结算协议另有约定的除外。
    2.此外,除结算协议另有约定的外,在结算协议生效之后,承包人也不得以因发包人原因导致工程延期为由,要求赔偿停工、窝工等损失。
    在结算协议未对索赔事项进行约定时,发包人虽不得以因承包人原因导致工程存在质量问题或逾期竣工为由,拒付、减付工程款或赔偿损失。但是发包人可以依据约定或法律、行政法规规定要求承包人承担质量保修责任。
    法律依据:
    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条
    当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。
    全文
    10 2021-03-29
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6556位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程款结算达成一致又主张索赔要怎样处理
一键咨询
  • 河池用户4分钟前提交了咨询
    玉林用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    北海用户1分钟前提交了咨询
    桂林用户3分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    柳州用户4分钟前提交了咨询
    145****6307用户3分钟前提交了咨询
    146****3230用户3分钟前提交了咨询
    170****1654用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    166****5624用户3分钟前提交了咨询
    130****4362用户3分钟前提交了咨询
  • 贺州用户1分钟前提交了咨询
    170****1516用户1分钟前提交了咨询
    160****4228用户2分钟前提交了咨询
    170****1004用户3分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    145****2432用户4分钟前提交了咨询
    贵港用户1分钟前提交了咨询
    南宁用户1分钟前提交了咨询
    134****7220用户1分钟前提交了咨询
    171****2450用户2分钟前提交了咨询
    168****0667用户4分钟前提交了咨询
    161****1581用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户3分钟前提交了咨询
    150****0862用户3分钟前提交了咨询
    桂林用户1分钟前提交了咨询
    170****8273用户3分钟前提交了咨询
    156****2042用户4分钟前提交了咨询
    163****6024用户2分钟前提交了咨询
    158****6656用户3分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    河池用户4分钟前提交了咨询
    162****5005用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    138****5336用户3分钟前提交了咨询
    164****2812用户2分钟前提交了咨询
    172****7212用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户1分钟前提交了咨询
    132****2657用户4分钟前提交了咨询
    桂林用户2分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    131****1251用户4分钟前提交了咨询
    138****7476用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
    162****1487用户2分钟前提交了咨询
    145****7402用户3分钟前提交了咨询
    158****0165用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户1分钟前提交了咨询
    155****6648用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    140****8067用户1分钟前提交了咨询
    131****5831用户4分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    133****8863用户3分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
    167****6751用户3分钟前提交了咨询
    防城港用户3分钟前提交了咨询
    152****1618用户4分钟前提交了咨询
    144****8613用户2分钟前提交了咨询
    玉林用户2分钟前提交了咨询
    河池用户2分钟前提交了咨询
    160****1345用户2分钟前提交了咨询
    140****0246用户2分钟前提交了咨询
    154****1560用户1分钟前提交了咨询
    166****6234用户1分钟前提交了咨询
    135****1122用户4分钟前提交了咨询
    百色用户1分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    165****0145用户4分钟前提交了咨询
    柳州用户2分钟前提交了咨询
    174****5315用户1分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    贺州用户3分钟前提交了咨询
    梧州用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户4分钟前提交了咨询
    百色用户3分钟前提交了咨询
    贺州用户4分钟前提交了咨询
    防城港用户2分钟前提交了咨询
    钦州用户3分钟前提交了咨询
    北海用户3分钟前提交了咨询
    来宾用户2分钟前提交了咨询
    梧州用户4分钟前提交了咨询
    155****0351用户4分钟前提交了咨询
    173****5414用户1分钟前提交了咨询
    177****4863用户3分钟前提交了咨询
    河池用户3分钟前提交了咨询
    134****0600用户2分钟前提交了咨询
    171****8743用户2分钟前提交了咨询
    南宁用户3分钟前提交了咨询
    131****6045用户4分钟前提交了咨询
    164****0026用户1分钟前提交了咨询
    152****1156用户3分钟前提交了咨询
    北海用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
泰州180****9302用户4分钟前已获取解答
宿迁188****3820用户2分钟前已获取解答
沭阳134****5127用户1分钟前已获取解答
主张合同无效又主张违约是否支持?
主张合同无效又主张违约一般情况下是不予支持的,但是具体的情况应当是根据具体的案件审理情况来进行确定的,一般情况下法院会对此做出一定的实体审理,然后来做出最终的判决的决定。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
既主张违约金又主张利息的可以吗?
在民间债务纠纷中,既主张违约金又主张利息的是可以的。因为借款合同发生纠纷,作为债权人可以要求对方偿还本金和逾期利息,如果对方违约,还会产生滞纳金。两者可以同时提出赔偿请求,违约金一般不超过合同数额的30%。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
既主张违约金又主张利息是否可行
虽然违约金与利息是两个不同的概念,但从实际案件中可以知道,当事人双方在既约定了逾期利息,同时又约定了违约金的情况下,出借人是可以选择向借款人分别主张违约金或逾期利息,当然同时也可以一并主张。所以,违约金和利息是可以同时主张。
10w+浏览
债权债务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
既主张利息又主张违约金的可以吗
虽然违约金与利息是两个不同的概念,但从实际案件中可以知道,当事人双方在既约定了逾期利息,同时又约定了违约金的情况下,出借人是可以选择向借款人分别主张违约金或逾期利息,当然同时也可以一并主张。所以,违约金和利息是可以同时主张。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
5588 位律师在线,高效解决问题
既主张违约金又主张赔偿损失合理吗?
在处理合同纠纷过程中,出现合同违约的情况,即可以主张违约金,又可以主张赔偿损失。具体赔偿的违约金额是由合同双方协商确定的,不能高于实际损失的30%,如果约定的过高,可以请求人民法院减少。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应