
从多领域到建工:专业的聚焦
付红亮律师执业十余年来,承办案件已逾500多件,涉足刑事辩护、商事争议解决、行政诉讼等多个领域。然而,在处理众多案件的过程中,他逐渐发现建工领域案件的复杂性和挑战性,同时也看到了施工企业在维权过程中的困境。于是,他开始聚焦建工领域,尤其是建工反诉纠纷。他凭借深厚的法律功底和丰富的实务经验,对建工领域的法律法规、行业规则有了深入的了解,为处理建工案件打下了坚实的基础。
大型住宅工程款纠纷:反诉的挑战
某大型住宅项目,原告建筑施工企业与被告房地产公司签订了住宅项目施工合同。施工企业完成全部施工内容,工程也已竣工验收合格并交付业主入住,但被告却长期拖欠几千万元工程款。施工企业提起本诉要求支付工程款及违约金,被告则提起巨额反诉,包括工程质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理等多项诉求,反诉金额巨大。
在建工案件中,质量、工期、未完工程和扣款等问题是常见的争议焦点。被告的反诉涵盖了这些核心问题,给施工企业带来了巨大的压力。
精准抗辩:击破反诉的策略
付红亮律师接受委托后,开始全面梳理案件。对于质量反诉,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录等证据,证明工程验收合格、交付多年且已过质保期,维修费用是开发商自行改造所致,与施工质量无关。工期反诉方面,他提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,表明工期延误是开发商的责任,施工企业并无逾期。针对未完工程反诉,他凭借施工图纸、签证单、验收记录,证明施工企业已完成全部合同及签证工程。对于扣款反诉,他指出罚款、水电费、检测费无合同依据且无施工企业确认,是开发商的单方行为,不应扣除。
在整个代理过程中,付红亮律师在建工领域的专业能力得到了充分体现。他精准把握建工规则,精准划分施工方与开发商的责任边界,以证据为王,构建了无懈可击的抗辩链。
反诉全灭:维权的胜利
一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回了被告的反诉。被告不服上诉,二审法院依然维持原判,反诉全灭。这一结果为施工方扫清了维权障碍,也为后续的工程款主张奠定了基础。
此后,付红亮律师将继续深耕建工领域,为施工企业提供更专业、更优质的法律服务,以严谨的办案态度和精准的抗辩策略,守护施工企业的合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换