施工方的反诉之路:聚焦大型住宅工程款纠纷

最新修订 | 2026-06-14
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 原告建筑施工企业与被告房地产公司就住宅项目产生工程款纠纷,被告提起巨额反诉。付红亮律师接受原告委托,全面梳理案件,针对质量、工期、未完工程、扣款等反诉焦点精准举证。一审法院采纳其全部代理意见,驳回被告反诉,被告上诉后二审维持原判。
施工方的反诉之路:聚焦大型住宅工程款纠纷

某建筑施工企业带来的住宅项目施工合同,纸张已经微微泛黄,边缘也有些磨损。这份合同是原告与被告房地产公司签订的,约定原告承建多栋住宅楼、车库及配套工程,包工包料,固定单价计价,还明确了工期、质量标准、付款节点及质保责任。合同签订后,原告投入大量人力物力,完成了主体、二次结构、装饰装修、配套工程等全部施工内容,工程几年前就竣工验收合格并交付业主入住。

然而,工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,原告遂提起本诉要求支付工程款及违约金。被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求原告赔偿损失、返还超额款项。

付红亮律师接受原告委托后,开始全面梳理案件。他深耕法律服务行业十余年,承办案件超500件,在建设工程领域经验丰富。他先是仔细研究合同条款,又对工程相关的各类文件进行了系统整理。

对于质量反诉,付红亮律师提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录。他将这些文件整齐地排列在桌面上,每一份都标注清晰。这些证据证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关。

在工期抗辩方面,付红亮律师提交了工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件。他把这些文件按照时间顺序排列,清晰地展示出工期延误系开发商责任,原告并无逾期。

针对未完工程反诉,付红亮律师提交施工图纸、签证单、验收记录,这些文件相互印证,证明原告已完成全部合同及签证工程,不存在未完项目。

对于扣款抗辩,付红亮律师主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。他将相关合同条款和费用明细进行对比,找出其中不合理之处。

一审庭审中,付红亮律师将准备好的证据一一当庭提交。他的动作沉稳而自信,每一份证据都阐述得条理清晰。最终,一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告的反诉。

被告不服上诉,二审期间,付红亮律师依然保持严谨的态度。他再次对案件进行复盘,针对上诉内容进行精准应对。他的逻辑严密、论证充分,二审法院最终维持原判,被告的反诉全灭。

付红亮律师在案件办理过程中,不仅展现出了扎实的法律功底,还凭借丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局。他曾先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,积极践行律师社会责任。

此案胜诉,明确了建工工程验收合格后的质量责任边界、工期顺延认定标准、未完工程举证规则,有力保护了施工企业合法权益。那叠整理得整整齐齐的证据文件,被妥善地收进了档案袋,见证着这场胜诉的来之不易。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.6k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3810位律师在线平均3分钟响应99%好评
施工方的反诉之路:聚焦大型住宅工程款纠纷
一键咨询
  • 134****0000用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    140****1232用户2分钟前提交了咨询
    162****5221用户1分钟前提交了咨询
    171****3710用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    150****0442用户1分钟前提交了咨询
    150****1262用户3分钟前提交了咨询
    175****4241用户4分钟前提交了咨询
    167****2235用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
  • 常州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    166****1115用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    163****4024用户4分钟前提交了咨询
    176****2888用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    148****3121用户4分钟前提交了咨询
    147****6407用户1分钟前提交了咨询
    153****2303用户4分钟前提交了咨询
    145****4680用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 施工方的反诉之路:聚焦大型住宅工程款纠纷
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

淮安180****1881用户1分钟前已提交咨询
镇江156****4130用户1分钟前已获取解答
泰州188****1266用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换