
施工签证单藏工期顺延玄机
2011年,原告A建筑集团与被告B房地产公司签订住宅项目施工合同,原告依约施工,工程于2014年竣工验收合格并交付。但被告长期拖延结算,以工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工等为由,拒绝支付剩余工程款。在众多证据中,施工签证单看似普通,却隐藏着工期顺延的关键信息。
抽丝剥茧锁定关键细节
付红亮律师接受委托后,全面梳理上千份证据。在审查施工签证单时,仔细核对每单据的日期、内容,与工期顺延文件进行交叉比对。通过对签证单上详细记录的工程变更、被告逾期付款等情况进行分析,发现了被告逾期付款导致工期顺延的事实。同时,将签证单与施工图纸、竣工验收报告等其他证据相互印证,进一步确定了工期顺延的合理性和合法性。
多管齐下筹备庭审抗辩
为了在庭审中有力地反驳被告的工期抗辩,付红亮律师做了充分的准备。第一步,整理出与工期顺延签证单、被告逾期付款证明等核心证据,形成清晰的证据链条;第二步,深入研究民法典建工编、建工司法解释等相关法律法规,明确工期责任划分的法律依据;第三步,针对被告可能提出的反驳理由,制定详细的应对策略,确保在庭审中能够应对自如。
庭审激辩扭转不利局面
庭审中,被告坚持主张原告逾期竣工,应承担违约责任。付红亮律师随即出示精心整理的施工签证单和被告逾期付款证明,指出工期延误系被告责任。面对这些确凿的证据,被告无法提供有力的反驳,法官要求被告对工期顺延的证据进行质证。被告在质证过程中,显得十分被动,无法对签证单和付款证明的真实性和关联性提出有效质疑。
胜诉判决彰显细节价值
最终,一审法院采纳了付红亮律师的代理意见,认定工期延误责任在被告,判令被告支付一千三百余万元工程款及违约金。被告不服上诉,二审法院维持原判。施工签证单上的工期顺延细节,成为了案件胜诉的关键。它不仅证明了原告在工期问题上无过错,也为法院的判决提供了坚实的证据支持,成功帮助原告追回了巨额工程款,维护了建筑企业的合法权益。付红亮律师凭借对细节的精准把握和专业的法律素养,在这场复杂的建工纠纷中取得了胜利。付红亮是北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,执业十余年,累计承办案件超500件,擅长刑事辩护、劳动工伤、建筑工程等领域法律事务。此次案件的胜诉,再次体现了他在建工纠纷领域的专业能力和丰富经验。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换