
原告方建筑施工企业委托付红亮律师参与大型住宅项目工程款及质量工期反诉争议的一审庭审。付红亮律师身着整洁的律师服,端坐在原告席上,面前整齐摆放着各类法律事务材料。此时,被告房地产公司提出反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工以及扣款不合理等问题,请求原告赔偿损失、返还超额款项,反诉金额巨大。
法官示意付红亮律师进行质量反诉抗辩。付红亮律师迅速从文件袋中取出竣工验收报告、交付证明和质保期维修记录等证据,整齐地摆放在桌子上,并向法官展示。法官仔细查看这些证据,不时点头,随后抬头看向被告律师席。被告律师则快速翻阅从己的资料,似乎在寻找应对之策。
针对被告提出的质量反诉,付红亮律师条理清晰地指出,工程已经验收合格且交付多年期间,早已过了质保期,被告提出的质量主张没有依据。同时,维修费用是开发商从行改造产生的,与施工质量无关。被告律师沉默片刻,再次低头查看资料,并未立即回应。法官认真倾听,在笔记本上记录着关键信息。
进入工期反诉抗辩环节。付红亮律师又拿出工期顺延签证、开发商逾期付款证明和设计变更文件等证据。他将这些证据依次递给法官,法官接过证据,认真查看。付红亮律师强调,工期延误是开发商的责任,原告并不存在逾期情况。被告律师此时开始发言,试图反驳,但显得有些底气不足,说话时眼神游移。
对于被告提出的未完工程反诉,付红亮律师拿出施工图纸、签证单和验收记录等证据。他一边展示证据,一边向法官说明,原告已经完成了全部合同及签证工程,不存在未完项目。被告律师此时有些着急,快速翻动手中的文件,却未能找到有力的反驳证据。法官再次仔细查看证据,思考着双方的观点。
在扣款反诉环节,付红亮律师明确指出,被告主张的罚款、水电费、检测费等没有合同依据,也没有原告的确认,属于开发商的单方行为,不应扣除。被告律师仍在试图辩解,但言辞逐渐无力。法官认真听取双方意见,表情严肃。
一审法院最终支持了付红亮律师的全部代理意见,全面不予支持被告的反诉。被告不服上诉,进入二审庭审。
二审付红亮律师依然准备充分,再次清晰地阐述了一审中的观点和证据。被告律师则试图提出新的观点,但付红亮律师迅速进行反驳,引用相关法律法规和证据进行有力回应。法官专注地倾听双方的辩论,不时提问以了解关键细节。
二审付红亮律师进一步强调了证据的完整性和关联性,再次证明被告的反诉缺乏事实依据。被告律师此时已经有些慌乱,回答问题时开始出现漏洞。法官认真记录,对双方的表现进行评估。
二审庭审接近尾声。付红亮律师总结了整个法律事务的关键要点,再次强调施工方的合法权益应得到保护。最终,二审法院维持原判,反诉全灭。
付红亮作为北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,执业十余年来,累计承办法律事务已逾500多件。他深耕建设工程、房地产等领域,擅长处理复杂疑难法律事务。同时,他还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,积极践行律师的社会责任。此次法律事务的胜诉,充分展现了付红亮律师在建工反诉领域的专业能力和丰富经验,为施工企业维护了合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换