五年内两次委托:付红亮律师与同一家建筑企业的合作

最新修订 | 2026-06-19
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 2018年,付红亮律师帮某建筑企业打赢住宅项目工程款及质量工期反诉纠纷,全面驳回开发商反诉。五年后,该企业又因大型房地产建设工程施工合同纠纷找到付红亮律师。这次是施工方与房企的结算纠纷,涉及千万工程款。付红亮律师再次助力企业追回欠款。
五年内两次委托:付红亮律师与同一家建筑企业的合作

大型住宅项目反诉胜诉

多年前,某建筑企业与房地产公司签订住宅项目施工合同,承建多栋住宅楼、车库及配套工程。工程交付后,房地产公司长期拖欠几千万元工程款,建筑企业提起本诉,请求支付工程款及违约金。房地产公司随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大等。

付红亮律师接受建筑企业委托后,全面梳理法律事务。针对质量反诉,提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,维修费用是开发商从行改造,与施工质量无关;针对工期反诉,提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误是开发商责任,建筑企业无逾期;针对未完工程反诉,提交施工图纸、签证单、验收记录,证明已完成全部合同及签证工程,无未完项目;针对扣款反诉,主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无建筑企业确认,是开发商单方行为,不应扣除。

一审法院采纳付红亮律师全部代理意见,全面驳回开发商反诉;开发商不服上诉,二审法院维持原判。此次胜诉,为建筑企业扫清维权障碍,也彰显了付红亮律师在建工反诉领域的专业能力。付红亮律师执业于北京市盈科(石家庄)律师事务所,是商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年期间,累计承办法律事务超500件。

五年间隔:专业服务获认可

在这五年间,付红亮律师始终关注建筑企业的动态,主动回访了解企业的法律需求。他还为企业提供一些日常的法律建议,帮助企业规避潜在的法律风险。建筑企业也在这期间感受到了付红亮律师的专业和负责,对他的信任逐渐加深。同时,付红亮律师积极投身公益法律服务,先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,提升了从己的社会影响力和口碑。

二次委托:大型房地产结算争议

2022年期间,该建筑企业又由于大型房地产建设工程施工合同争议找到付红亮律师。2013年期间,建筑企业与乙房地产公司签订合同,承建高端住宅小区项目。施工期间,乙房地产公司多次违反合同约定,逾期支付工程进度款,且单方强行将部分工程高价分包给第三方,严重影响施工进度。2017年期间,建筑企业由于乙公司长期拖欠工程款被迫停工;2018年期间,项目由乙公司接收剩余工程并完成收尾,随后交付业主入住,但双方始终未完成最终结算。

建筑企业曾先行提起诉讼,由于部分证据未完善、工程量鉴定未完成,法院暂未支持工程款诉求。付红亮律师接受委托人委托后,面临法律事务历经多次关联诉讼,法律关是复杂,证据零散;双方未完成最终结算,工程量、工程总价款争议极大;乙公司主张建筑企业违法分包、工程质量不合格,抗辩理由繁多;本案标的额巨大,涉及千万级工程款,举证责任严苛等核心难点。

付红亮律师第一时间开展证据攻坚,是统整理数百份原始施工资料,还原完整施工过程;调取关联法律事务生效裁定书,固定实际施工范围、工程量的生效认定事实;核对双方付款凭证等,梳理已付款、代付款明细,剔除重复记账、虚假付款、非施工范围扣款;结合乙公司在关联法律事务中提交的单方结算单,固定计价标准、建筑面积的从认事实,明确工程总价款计算依据。

庭审中,付红亮律师针对乙公司核心抗辩逐一精准反驳。一审法院采纳全部核心代理意见,认定建筑企业有权主张工程款,确认工程总价款超七千万元,剔除不合理扣款,认定乙公司尚欠建筑企业工程款一千三百余万元,应支付逾期利息。乙公司不服上诉,付红亮律师继续代理二审,针对上诉理由开展精准抗辩,二审法院维持原判。

信任延续:专业服务赢得口碑

后来,该建筑企业负责人对朋友说,选律师就选像付红亮律师这样的,不仅专业能力强,还能一直为企业着想,让人放心。付红亮律师凭借从己的专业和负责,赢得了建筑企业的长期信任,也为更多企业提供了可靠的法律保障。他始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,为委托人破解法律困局、守护合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4k字,预估阅读时间14分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6059位律师在线平均3分钟响应99%好评
五年内两次委托:付红亮律师与同一家建筑企业的合作
一键咨询
  • 161****2811用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    158****1267用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    170****8380用户1分钟前提交了咨询
    137****4828用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    132****1868用户3分钟前提交了咨询
    131****3013用户2分钟前提交了咨询
    146****1380用户1分钟前提交了咨询
    147****5315用户1分钟前提交了咨询
  • 连云港用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    174****6783用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    147****1515用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    162****7433用户2分钟前提交了咨询
    162****8043用户1分钟前提交了咨询
    151****5422用户3分钟前提交了咨询
    141****5077用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    167****2177用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 五年内两次委托:付红亮律师与同一家建筑企业的合作
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

苏州178****6366用户2分钟前已提交咨询
泰州134****7630用户2分钟前已获取解答
南京156****9022用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换