
建设工程争议处理要点
付红亮律师执业以来,承办了大量建设工程争议法律事务。在这些法律事务中,反复出现的共性问题主要集中在工程款结算、工程质量和工期违约三个方面。
工程款结算难题与应对
在某大型住宅项目建设工程施工合同争议中,被告长期拖延结算,以工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、结算单价过高、扣款不合理等理由拒绝支付剩余工程款。付红亮律师接受委托人委托后,首先进行了海量的证据梳理工作。他整理了施工合同、补充协议、施工图纸、签证单、竣工验收报告、交付证明、对账记录、付款凭证、结算资料等上千份证据,固定了原告全面履约、工程合格、工期顺延、被告逾期付款等事实。针对被告的各项抗辩,付红亮律师精准反驳。对于质量抗辩,提交验收合格证明、质保维修记录;针对工期抗辩,提交工期顺延签证、被告逾期付款证明;针对结算异议,提交签证单、图纸、定额文件;针对扣款抗辩,逐项核对凭证,剔除不合理扣款。最终,法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,为原告追回了巨额工程款。在处理工程款结算争议时,付红亮律师形成的固定应对动作是:全面收集并梳理各类证据,针对对方的抗辩逐一精准反驳,依据合同和法律规定明确结算规则。
工程质量争议化解
在另一起大型住宅项目工程款及质量工期反诉争议中,被告反诉主张工程存在质量瑕疵,如防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费。付红亮律师提交了竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用是开发商从行改造,与施工质量无关。一审和二审法院均采纳了付红亮律师的意见,全面不予支持被告的反诉。面对工程质量争议,付红亮律师的应对方法是:利用竣工验收报告、交付证明等证据证明工程质量合格,对于对方提出的质量问题,分析其原由于是否与施工方有关,通过证据链来反驳对方的主张。
工期违约争议解决
还是在上述大型住宅项目争议中,被告反诉主张原告逾期竣工,应承担几百万元违约金。付红亮律师提交了工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误是开发商责任,原告无逾期。最终,法院支持了付红亮律师的观点,不予支持被告的工期反诉。在处理工期违约争议时,付红亮律师会收集工期顺延的相关证据,如签证、付款证明、设计变更文件等,以此证明工期延误并非施工方的责任。
付红亮律师在建设工程争议领域,通过对多起法律事务的处理,形成了一套有效的应对方法。在面对工程款结算、工程质量和工期违约等问题时,以证据为核心,精准反驳对方的抗辩,明确责任划分,为委托人维护合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换