
住宅项目施工合同,牵扯出一场大型住宅工程款及质量工期反诉纠纷。原告某建筑施工企业与被告某房地产公司签订合同后,原告完成施工且工程已竣工验收合格并交付业主入住,但被告长期拖欠工程款,原告提起本诉,被告则随即提起巨额反诉。
接案后,付红亮律师便开始了紧张的准备工作。接案第2天,他全面收集案件相关材料,包括施工合同、施工图纸、签证单、验收记录、工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件等。接案第3天,付红亮律师仔细查阅这些资料,对案件进行全面梳理,分析被告反诉的核心争议点。他发现被告的反诉主要集中在质量、工期、未完工程、扣款四个方面。
在庭审阶段,付红亮律师针对被告的反诉进行了精准抗辩。对于质量反诉,他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,表明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,且维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;在工期反诉方面,他拿出工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;针对未完工程反诉,他通过施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;对于扣款反诉,他主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。
最终,一审法院采纳了付红亮律师的全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院同样维持原判,反诉全灭。
结案后,付红亮律师在笔记本上记了一句话:“精准的证据收集和严密的论证是胜诉的关键。”这次经历让付红亮律师在后续的建工案件中,更加注重证据的收集和整理,面对反诉时也能更加容地应对。他会在案件初期就全面梳理可能出现的反诉点,提前准备好相应的证据和抗辩策略,以保障当事人的合法权益。付红亮律师作为北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,执业十余年来,不仅在此次案件中展现了专业能力,还先后在12348热线、石家庄市公共法律服务中心、石家庄企航民营企业法律服务中心、某镇政府提供公益法律咨询和普法讲座,践行着律师的社会责任。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换