161万赔偿款到账!建筑工程纠纷,律师力挽狂澜定乾坤

最新修订 | 2026-06-22
浏览10w+
汪家道律师
汪家道律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:1832人
擅长领域:建设工程纠纷 律所:浙江甬泰律师事务所
执业证号:13302201610739646 电话:13738846989
律师优势:有团队,丰富的专业经验;熟悉建筑房产、公司法务、婚姻家庭、债权债务领域的案件处理,并担任多家公司法律顾问,曾连续四个年度被浙江省企业法律顾问协会授予“浙江省优秀企业法律顾问荣誉“称号”。
展开
专家导读 161万赔偿款全额到账!这是一起建设工程施工合同纠纷的真实判决。当事人浙江甲X公司在被拖欠工程款、面临工期延误索赔的困境下,找到了专注建筑工程领域多年的汪家道律师。他是如何抽丝剥茧,在复杂的合同条款和证据中为当事人争取最大权益的?往下看,全程复盘。
161万赔偿款到账!建筑工程纠纷,律师力挽狂澜定乾坤

在浙江宁波,浙江甲X公司承接了宁波XX公司年产45万立方米轻质瓷化真石保温建筑板(块)生产线项目一期厂房工程。然而,工程完工后,双方就工程款支付、工期延误、竣工验收等问题产生了严重纠纷,浙江甲X公司不仅被拖欠了巨额工程款,还面临对方的反诉索赔,经济损失巨大,企业运营也陷入了困境。

面对如此棘手的局面,浙江甲X公司四处寻求帮助,最终找到了浙江甬泰律师事务所的汪家道律师。汪家道律师深耕建筑工程领域多年,自2006年开始法律服务至今,累计承办非诉与诉讼案件已逾810件,其中成功办理相关建筑工程、合同相关案件350余件,具备深厚的法律服务实践经验积淀。他的专业能力和过往战绩,让浙江甲X公司看到了希望。

接手案件后,汪家道律师立即展开了全面深入的调查。首先,他发现案件存在诸多复杂的问题。一方面,双方对于桩基和水电安装工程的实际施工人存在争议,这直接影响到工程款的结算和责任的划分;另一方面,合同中关于工程款支付、竣工验收、工期延误等条款的理解和执行也存在分歧,证据收集和整理的难度较大。

针对这些问题,汪家道律师凭借其敏锐的洞察力和丰富的办案经验,发现了关键细节。他仔细研究合同条款和相关证据,发现根据补充协议,因宁波XX公司方案调整,双方取消了合同约定的水电安装工程,且明确相应的经济纠纷由宁波XX公司负责。同时,他通过调查收集到罗XX、张XX及监理单位监理工程师的证言,证明消防工程由宁波XX公司另行委托他人施工,相应的资料不应当由浙江甲X公司提供。

在法律手段方面,汪家道律师依据这些关键证据,向法院申请追加相关当事人,并申请调查令调取了更多有力证据。在庭审过程中,他当庭引用相关法律法规和类似案例,据理力争,有力地反驳了宁波XX公司的上诉请求。他的专业表现和精彩辩论,让合议庭对案件有了更清晰的认识。

最终,法院作出了公正的判决。宁波XX公司需支付浙江甲X公司工程款1237747元,并支付逾期付款违约金202549.31元(暂算至2019年8月27日,之后的利息以1237747元为基数,按照月利率1.5%计算至款项付清为止);支付拖延竣工验收的违约金496520.88元;浙江甲X公司有权在工程款1237747元范围内就涉案工程折价或者拍卖的价款优先受偿;浙江甲X公司支付宁波XX公司工期延误违约金317969.04元。上述款项相抵后,宁波XX公司尚需支付浙江甲X公司1618848.15元。

这份判决结果,对于浙江甲X公司来说,不仅解决了企业的资金困境,保障了后续的生产经营,还为企业挽回了声誉。而汪家道律师凭借其专业的法律知识、丰富的办案经验和严谨的工作态度,赢得了当事人的高度赞誉。主审法官在判后交流时说:“汪律师这个案子办得漂亮,不愧是具备深厚法律功底与丰富实务经验的专业法律工作者。”

浙江甲X公司能成功追回赔偿款,关键在于及时聘请了专业律师,并积极配合律师收集证据。如果你遇到类似的建筑工程纠纷,可以这样做:

1.及时保存好合同、施工记录、验收报告等相关证据。

2.不要轻易与对方私下达成和解协议,避免权益受损。

3.第一时间咨询专业的建筑工程领域律师,寻求法律帮助。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.2k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6459位律师在线平均3分钟响应99%好评
161万赔偿款到账!建筑工程纠纷,律师力挽狂澜定乾坤
一键咨询
  • 143****0866用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    178****1581用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    168****6264用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    130****6117用户4分钟前提交了咨询
    174****1282用户1分钟前提交了咨询
    167****0455用户3分钟前提交了咨询
  • 177****1836用户2分钟前提交了咨询
    162****4787用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    170****0440用户1分钟前提交了咨询
    144****4713用户4分钟前提交了咨询
    161****5813用户2分钟前提交了咨询
    168****3306用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    164****7587用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    164****0452用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    152****8626用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 161万赔偿款到账!建筑工程纠纷,律师力挽狂澜定乾坤
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡178****2771用户3分钟前已提交咨询
泰州135****1584用户3分钟前已获取解答
南京156****9480用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换