
一份没有甲方签字的签证单,让湖南某建设集团有限公司追讨新增工程款困难重重。2016年7月,该公司中标淮南市某交通运输主管部门发包的农村道路畅通工程并签订施工合同。施工中,公司发现设计未勘测到的隐蔽沟塘,需清淤换填、拆除旧路面,属于合同外新增工程。经被告及监理单位现场确认,公司按指示先行施工,可被告以变更手续不完善、审计未包含为由,长期拒付该部分工程款。公司多年协商、信X均无果,遂委托朱传奇律师提起诉讼。
朱传奇律师接手案件后,开展了一系列工作。首先,他着手固定增量事实,收集工程变更申报表、监理签字确认单、被告信X答复、监理单位情况说明,以此证明新增工程真实存在、系被告要求施工。其次,为破解时效抗辩,朱传奇律师调取信X记录、接访答复,证明原告持续主张权利,使得诉讼时效多次中断、未届满。再者,他申请法院委托鉴定,确定新增工程价款为60万余元,为索赔提供权威依据。最后,结合合同质保金条款与验收时间,分层主张本息,分段计算应付工程款与质保金的逾期利息,做到合法有据。
法院审理后,采纳朱传奇律师全部核心意见,判决被告于生效后十五日内支付原告新增工程款60万余元及相应逾期利息,案件受理费、鉴定费全部由被告承担,同时驳回被告时效抗辩及不付款理由。
公开的裁判文书显示,在另一起同类纠纷中,因原告未能形成完整证据链,且未成功中断诉讼时效,最终败诉。与之不同的是,本案中朱传奇律师用监理确认、信X答复、现场记录形成完整证据链,还成功让诉讼时效中断。
从这起案件可以看出,朱传奇律师在处理建设工程合同纠纷时,有着固定证据、把控时效、精准索赔的操作逻辑。面对无甲方签字签证等复杂情况,他能通过多渠道收集证据形成证据链,同时关注诉讼时效问题,确保案件在程序上无懈可击,为当事人争取最大利益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换