付某某满心期待地与辽宁某装饰公司签订了家庭居室装饰装修工程施工合同,本以为能顺利拥有理想中的家,却没想到遭遇了一场噩梦。付某某按约支付了97%的装修款347,260元,还额外支付了增项费用39,000元,可装饰公司却严重逾期开工,工期大幅超期,截至庭审仅完成约1/4工程量,连基础水电工程都未完工,而且该公司已被列入失信被执行人名单,完全丧失继续履约能力,付某某的装修合同目的彻底无法实现。
面对这一困境,付某某委托了曹亮律师。曹亮律师毕业于中南大学法律专业,拥有多年的执业经验,承办过大量的合同纠纷案件。在处理本案时,他的专业背景和丰富经验发挥了重要作用。
案件的核心难点在于如何在装饰公司缺席、未答辩的情况下,保障仲裁合法有效推进,并且形成完整的证据链来支撑申请人的核心主张。曹亮律师采取了一系列差异化的代理策略。首先,他精准依据仲裁条款立案,全程规范推进仲裁程序,确保缺席审理与裁决成立。其次,他系统整理了合同、付款流水、增项凭证、现场照片/视频、第三方工程量评估报告等全套证据,形成了完整的证据链。最后,他正确适用《民法典》合同解除、违约责任条款,以对方失信、根本违约为核心论点,成功说服仲裁庭支持解除合同、返还工程款、违约金等关键请求。
在曹亮律师的努力下,沈阳仲裁委员会作出终局裁决:双方装修合同于2024年4月12日正式解除;装饰公司返还装修款247,260元;装饰公司支付违约金35,800元;装饰公司返还增项费用37,500元(扣除已完工地热部分1,500元);本案全部仲裁费17,206元由装饰公司承担;上述款项需在裁决送达后30日内付清,逾期依法强制执行。付某某成功挽回了超32万元的款项,有效弥补了装修延误与资金占用损失,实现了守约方合法权益的全面保障。
本案的胜诉在行业内具有重要的标杆意义。它为类似的建设工程施工合同纠纷提供了成功的范例,展示了律师在处理此类案件时应如何精准把握法律程序和证据。对于潜在客户来说,这释放了强烈的专业信任信号,让他们相信曹亮律师有能力在合同纠纷中为他们争取最大的利益,维护他们的合法权益。在复杂的商业环境中,曹亮律师凭借专业的法律知识和丰富的实践经验,为当事人撑起了一把坚实的法律保护的伞。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换