在2019年,朱先生与江苏某经济发展有限公司签订《商品房买卖合同》,花费100多万元购买某某小区房屋一套,合同约定开发商应于2020年交付符合标准的房屋,若逾期交房超90日,需按日以已付房款的万分之0.5支付违约金。朱先生依约付清房款,然而开发商未能按时交房,多次发出延期交付通知。2023年在当地政府组织的见面会上,开发商出具会议纪要承诺额外赔偿,但仍未履行,直至2025年5月才交房。朱先生与开发商协商无果,遂提起诉讼。庭审中,开发商辩称逾期交房系疫情不可抗力所致,应扣除相应期间,且额外赔偿属重复赔偿,因资金困难无力支付。
刘智律师接手案件后,迅速从众多证据材料中锁定合同、付款凭证、延期交房通知、会议纪要和交房通知书为核心突破口。这些证据涵盖纸质合同、电子付款凭证、纸质通知和会议纪要文件等多种形式。合同明确约定双方权利义务,付款凭证证明朱先生已履行付款义务,延期交房通知和交房通知书显示交房逾期情况,会议纪要记录开发商额外赔偿承诺。刘智律师自2022年开始执业,承办案件数量众多,在处理各类法律事务方面积累了丰富经验。
刘智律师拥有法律与化学复合教育背景,还持有化工检验检测、食品药品检验检测等专业资质。这种跨领域知识储备让他在处理案件时,能以独特视角综合考量各种因素,制定全面有效的解决方案。就像在面对复杂法律关系和行业规则时,他能像分析化学反应一样精准剖析案件,找到关键切入点和应对策略。
接案后,刘智律师首先全面阅卷,凭借其法律与化学的复合教育背景,敏锐洞察案件细节和潜在问题。在审查证据过程中,他仔细比对合同约定与实际履行情况,发现开发商违约事实。针对开发商以疫情为由的抗辩,他深入调查疫情期间案涉项目实际施工情况,结合自身承办众多案件积累的经验,准确论证不可抗力合理扣减范围。在庭审前,刘智律师提交详细的代理词,依据《民法典》关于承诺效力的规定,明确开发商书面承诺的法律约束力,有力驳斥其“重复赔偿”“资金困难免责”的主张。
江苏省句容市人民法院经审理,采纳刘智律师的核心代理意见,判决开发商确认构成违约,酌情扣减4个月逾期天数后,支付逾期交房违约金10万多元,另行支付逾期交房赔偿金2万元左右,同时驳回原告其他诉讼请求。刘智律师在结案前提交的最终代理词强调案件证据的完整性和法律依据的充分性,为法院判决提供坚实参考。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换