已经到底啦~
还有疑问,建议直接问律师

在法律实务里,证据往往如一团迷雾,事实认定常陷入困境。就像开发商逾期交房这类案件,双方各执一词,证据的审查与细节挖掘就显得尤为重要。广西艾登律师事务所的何小艳律师,自2008年执业以来,承办数百起案件,此次在开发商逾期交房案中,凭借专业能力助力业主维权。
证据梳理与初步判断
何小艳律师接手案件后,首先对双方提供的证据进行了全面梳理。原告提供了身份证、被告企业公示信息、购房合同及付款凭证等,被告则提供了施工许可、气象资料和《入伙手续书》等。何律师仔细查阅这些证据,发现被告虽认可原告证据,但原告对被告证据的证明目的均有异议。
关键证据审查与反驳
对于被告提供的《建设工程质量竣工验收意见书》,何律师分析认为,该证据虽能证明工程竣工,但不能直接证明涉案房屋验收合格,无法达到被告的证明目的。对于气象资料,何律师指出,按照合同约定,被告停工应事先告知原告,而被告未履行此义务,且该资料无法证实施工单位具体的停工天数和原因。
对于《入伙手续书》,何律师认为这只是原告与物业公司就房屋交付和物业费收取达成的协议,并未涉及被告逾期交房违约责任的免除,被告以此主张免责证据不足。
胜诉结果与经验总结
最终,法院采纳了何小艳律师的观点,认定被告违约,应支付原告逾期交房违约金19218元。何律师通过对证据的细致审查和深入挖掘,成功为原告争取到了合法权益。这起案件也提醒我们,在法律纠纷中,证据的审查和细节的把握至关重要,只有严谨对待每一个证据,才能还原事实真相,维护当事人的合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换