开发商逾期交房纠纷破局:理清复杂关系获违约金赔偿

最新修订 | 2026-03-19
浏览10w+
何小艳律师
何小艳律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:888人
擅长领域:建设工程纠纷 律所:广西艾登律师事务所
执业证号:14503200811726937 电话:13387735229
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;何小艳律师,毕业于甘肃政法大学,2006年取得法律职业资格证书,现任广西艾登律师事务所主任及合伙人,在创办广西艾登律师事务所之前,曾在广东司法警官职业学院分教处担任法学教师,此后先后在北京德恒(广州)律师事务所,广西九宇律师事务所、广西桂宁律师事务所等律所担任专职律师。 二、擅长的业务 1、各种债权债务纠纷; 2、各种类型的合同纠纷; 3、公司法方面的非诉与诉讼业务; 4、基础建设工程及
展开
专家导读 本案中开发商与购房者就逾期交房违约金产生纠纷,关系复杂。律师何小艳通过梳理合同约定、分析证据,明确责任,为购房者争取到合理赔偿。
开发商逾期交房纠纷破局:理清复杂关系获违约金赔偿

在这起开发商逾期交房的案件中,矛盾冲突错综复杂。原告贾XX、王X与被告长安XX公司签订《商品房买卖合同》后,被告逾期交房,双方就违约金问题产生严重分歧。被告以与物业公司签订的《入伙手续书》及施工受天气等因素影响为由,试图免除违约责任,使得案件陷入困局。

定性案件性质

何小艳律师从2008年开始执业,经验丰富。她首先明确本案是一起典型的合同纠纷。原、被告签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》是双方真实意思表示,合法有效。被告未按合同约定时间交房,构成违约,应承担违约责任,这为后续的维权奠定了基础。

寻找关键突破口

对于被告提出的原告已通过《入伙手续书》同意免除其违约责任的主张,何律师指出该协议是原告与物业公司签订,仅涉及房屋交付和物业费收取,未涉及被告逾期交房违约责任的免除,有力地反驳了被告观点。

针对被告以施工受天气等因素影响要求顺延交房时间的说法,何律师依据合同约定,指出被告未履行告知义务,且气象资料无法证实施工单位具体停工天数和原因,从而否定了被告的主张。

最终,法院采纳了何小艳律师的观点,判决被告支付原告逾期交房违约金19218元,成功破解了这起复杂的困局,维护了原告的合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.4k字,预估阅读时间5分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3251位律师在线平均3分钟响应99%好评
开发商逾期交房纠纷破局:理清复杂关系获违约金赔偿
一键咨询
  • 167****7751用户2分钟前提交了咨询
    170****2451用户3分钟前提交了咨询
    131****6805用户2分钟前提交了咨询
    石景山区用户4分钟前提交了咨询
    162****3707用户1分钟前提交了咨询
    145****6262用户3分钟前提交了咨询
    大兴区用户2分钟前提交了咨询
    176****0613用户2分钟前提交了咨询
    昌平区用户2分钟前提交了咨询
    154****1550用户2分钟前提交了咨询
    151****2805用户3分钟前提交了咨询
    156****1752用户4分钟前提交了咨询
    135****3361用户4分钟前提交了咨询
    密云区用户3分钟前提交了咨询
    东城区用户1分钟前提交了咨询
  • 144****3231用户1分钟前提交了咨询
    154****0127用户3分钟前提交了咨询
    石景山区用户3分钟前提交了咨询
    155****1043用户2分钟前提交了咨询
    143****7804用户1分钟前提交了咨询
    怀柔区用户3分钟前提交了咨询
    丰台区用户1分钟前提交了咨询
    房山区用户4分钟前提交了咨询
    顺义区用户3分钟前提交了咨询
    通州区用户3分钟前提交了咨询
    昌平区用户2分钟前提交了咨询
    海淀区用户4分钟前提交了咨询
    175****1436用户3分钟前提交了咨询
    通州区用户2分钟前提交了咨询
    昌平区用户1分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

为你推荐
律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 开发商逾期交房纠纷破局:理清复杂关系获违约金赔偿
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

朝阳区188****2734用户2分钟前已提交咨询
通州区180****5755用户3分钟前已获取解答
大兴区178****2112用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换