承揽合同纠纷二审:从部分败诉到全面胜诉的逆转

最新修订 | 2026-03-26
浏览10w+
程理想律师
程理想律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:160人
专家导读 原告李X与徐州XX公司承揽合同纠纷,一审仅支持部分诉求,租金损失未获支持。经程理想律师二审代理,成功扭转局面,为原告争取到全部合法权益。

原告李X与徐州XX公司签订装修合同,因公司违约,李X起诉要求解除合同、返还装修款、支付违约金及租金损失。一审法院虽支持解除合同与部分装修款、违约金,但以证据不足为由驳回租金损失诉求。李X遂委托北京云亭(徐州)律师事务所的程理想律师代理二审

严谨梳理,挖掘关键证据

程理想律师自2022年执业以来,凭借工科背景赋予的逻辑推演能力,对案件进行细致梳理。他认为,虽合同未明确约定租金损失,但被告明知房屋用于出租,延误装修必然导致租金损失,属于可预见的可得利益损失。律师积极收集证据,找到李X与潜在租户的沟通记录,以及周边同类型房屋的租金价格数据,证明租金损失的客观性与合理性。

精准辩护,阐释法律依据

二审庭审中,程理想律师围绕可得利益损失的可预见性进行精准辩护。他指出,根据《民法典》相关规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。本案中,被告对房屋用于出租是明知的,延误装修导致的租金损失属于可预见的可得利益损失,原告有权主张赔偿。

逆转战局,实现全面胜诉

经程理想律师的努力,二审法院采纳了其辩护意见,认定租金损失具有可预见性,支持了李X的租金损失诉求。最终,二审判决撤销一审部分判决,被告阚XX需向李X支付装修款、违约金及租金损失,实现了从部分败诉到全面胜诉的逆转,切实维护了当事人的合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.2k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6453位律师在线平均3分钟响应99%好评
承揽合同纠纷二审:从部分败诉到全面胜诉的逆转
一键咨询
  • 171****8710用户3分钟前提交了咨询
    141****1120用户2分钟前提交了咨询
    174****7388用户2分钟前提交了咨询
    175****5083用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    167****4753用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    172****6581用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    174****4148用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
  • 徐州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    153****2117用户4分钟前提交了咨询
    152****1717用户1分钟前提交了咨询
    157****2803用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    134****2440用户4分钟前提交了咨询
    144****6033用户1分钟前提交了咨询
    142****8386用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    130****1657用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    144****0356用户2分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 承揽合同纠纷二审:从部分败诉到全面胜诉的逆转
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡181****9282用户2分钟前已提交咨询
宿迁178****8841用户3分钟前已获取解答
徐州181****9720用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换