无签字签证工程款被拖欠,60万余元是如何追回的?

最新修订 | 2026-05-29
浏览10w+
朱传奇律师
朱传奇律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:2.4万人
擅长领域:刑事辩护 律所:安徽淮潘律师事务所
执业证号:13404201810042917 电话:18255431113
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;因为专业,所以领先
展开
专家导读 2016年,湖南XX建设集团有限公司中标淮南市XX交通运输主管部门发包的农村道路畅通工程。施工中出现合同外新增工程,被告却以变更手续不完善、审计未包含为由拒付工程款。多年协商无果后,原告委托律师起诉。最终法院判决被告支付新增工程款60万余元及相应逾期利息,这背后发生了什么?
无签字签证工程款被拖欠,60万余元是如何追回的?

2024年,安徽省淮南市潘集区人民法院作出判决:被告于生效后十五日内支付原告新增工程款60万余元及相应逾期利息案件受理费鉴定费,全部由被告承担;驳回被告时效抗辩及不付款理由。这个结果是如何实现的?时间回到2016年。

2016年7月,原告中标被告发包的农村道路畅通工程并签订施工合同。施工中,原告发现设计未勘测到的隐蔽沟塘,需清淤换填、拆除旧路面,属于合同外新增工程。经被告及监理单位现场确认,原告按指示先行施工。然而,被告以变更手续不完善、审计未包含为由,长期拒付该部分工程款。原告多年协商、信X均无果。

在这样的困境下,原告委托了安徽淮潘律师事务所的朱传奇律师提起诉讼。朱传奇律师执业以来,累计承办案件已逾1000件,尤其在经济纠纷领域经验丰富。

面对被告“工程款已按审计结果全额付清,无欠付”“原告主张已过诉讼时效,丧失胜诉权”“新增工程变更手续不全,不应支付”的抗辩,朱传奇律师展开了一系列工作。

首先,固定增量事实。他收集工程变更申报表、监理签字确认单、被告信X答复、监理单位情况说明,证明新增工程真实存在、系被告要求施工。

其次,破解时效抗辩。他调取信X记录、接访答复,证明原告持续主张权利诉讼时效多次中断、未届满。

然后,启动司法造价。申请法院委托鉴定,确定新增工程价款为60万余元,为索赔提供权威依据。

最后,分层主张本息。结合合同质保金条款与验收时间,分段计算应付工程款与质保金的逾期利息,合法有据。

经过朱传奇律师的努力,法院最终采纳了他的全部核心意见,作出了上述判决。最终,60万余元的工程款及相应逾期利息被成功追回。判决书上的数字,与多年的维权之路之间,隔着的是朱传奇律师对证据的精准把控和对法律的专业运用。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.3k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6874位律师在线平均3分钟响应99%好评
无签字签证工程款被拖欠,60万余元是如何追回的?
一键咨询
  • 146****5826用户4分钟前提交了咨询
    168****1304用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    136****0252用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    137****7216用户3分钟前提交了咨询
    170****0560用户3分钟前提交了咨询
    130****1378用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
  • 南京用户2分钟前提交了咨询
    133****0611用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    177****2751用户3分钟前提交了咨询
    178****2812用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    141****1883用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    172****6785用户2分钟前提交了咨询
    132****0061用户3分钟前提交了咨询
    144****7161用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    142****1618用户3分钟前提交了咨询
    162****8261用户1分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 无签字签证工程款被拖欠,60万余元是如何追回的?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州135****7242用户2分钟前已提交咨询
南京188****2537用户4分钟前已获取解答
苏州181****3589用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换