一起装饰装修合同纠纷的胜诉逆转

最新修订 | 2026-06-03
浏览10w+
岳凌宇律师
岳凌宇律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:260人
擅长领域:合同事务 律所:广东华商(三亚)律师事务所
执业证号:14602202210467276 电话:13647523425
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验;
展开
专家导读 执业四年,岳凌宇律师以精准证据梳理和专业庭审抗辩维护权益。
一起装饰装修合同纠纷的胜诉逆转

在装饰装修行业,合同纠纷并不少见。某装饰工程公司为被告经营的民宿酒吧进行装修,双方签订了包工包料、固定总价及工期的书面合同。工程完工验收并交付使用后,被告却仅支付了少量工程款,尚欠大额款项未付。原告起诉主张工程款及利息,被告则反诉以工期延误为由索赔经营损失与租金损失。一时间,双方各执一词,案件陷入了僵持状态,施工方的合法权益面临严峻挑战。

岳凌宇律师接手此案后,第一时间展开了证据梳理工作。他仔细审查装修合同、验收单、微信沟通记录、付款凭证、工程增项确认等核心材料,迅速固定了工程已完工验收、被告拖欠工程款的基础事实。接着,针对被告抗辩已付工程款金额不实、工期延误索赔这两大核心问题,他明确了案件关键所在:合同明确约定工程款须转入公司账户,转至第三方个人视为无效付款;施工中存在设计变更、增项、行政责令整改、不可抗力等工期顺延事由,延误责任不在原告。

庭审中,岳凌宇律师重点阐述,被告转至第三方的款项无委托授权,依合同不得抵扣;原告实际完工并交付钥匙,验收签字迟延系被告原因;设计变更、行政整改、台风等因素导致工期顺延,原告无违约。同时,他有力反驳被告工期损失主张,指出其无证据证明延误与原告存在因果关系。此外,他还同步向法院申请财产保全,冻结被告名下相关财产,保障后续判决可执行,降低原告回款风险。

最终,法院判决被告向原告装饰公司支付欠付工程款,并按一年期LPR支付自2024年12月12日起至实际清偿之日止的利息,全部驳回被告提出的工期延误经营损失、租金损失反诉请求。本诉案件受理费、保全申请费由被告承担,反诉案件受理费由被告自行承担。这一结果,让施工方成功实现全额回款诉求,否定了被告的无理反诉,切实维护了其合法权益。岳凌宇律师依旧在自己的岗位上,以专业和负责的态度,处理着一起又一起的法律案件,为当事人的合法权益保驾护航。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.9k字,预估阅读时间7分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6711位律师在线平均3分钟响应99%好评
一起装饰装修合同纠纷的胜诉逆转
一键咨询
  • 淮安用户3分钟前提交了咨询
    145****3202用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    162****5157用户2分钟前提交了咨询
    146****6618用户2分钟前提交了咨询
    136****1375用户1分钟前提交了咨询
    172****0825用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    154****7463用户3分钟前提交了咨询
    177****3350用户2分钟前提交了咨询
    143****4026用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    168****2738用户3分钟前提交了咨询
  • 扬州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    136****1674用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    133****6430用户4分钟前提交了咨询
    157****0331用户1分钟前提交了咨询
    133****3156用户4分钟前提交了咨询
    130****6255用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    146****7125用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 一起装饰装修合同纠纷的胜诉逆转
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

连云港152****3658用户2分钟前已提交咨询
盐城177****3836用户1分钟前已获取解答
南京181****2822用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换