建工工程款二审逆转:律师核减近十万款项

最新修订 | 2026-06-09
浏览10w+
毕晓娜律师
毕晓娜律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:661人
擅长领域:合同事务 律所:甘肃天问律师事务所
执业证号:16201202211458580 电话:18152058198
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;从业至今,办理大量案件,最大化为当事人争取合法权益
展开
专家导读 一审被判支付32万余元工程款及逾期利息,某矿业公司不服判决,因为承包方未按合同约定提交完整竣工资料。在建设工程领域,这类工程款结算纠纷并不少见,很多发包方在遇到类似情况时往往不知如何应对。接下来,我们就看看甘肃兰州的毕晓娜律师是如何帮助该公司在二审中实现逆转的。
建工工程款二审逆转:律师核减近十万款项

本案是一起因尾矿坝体排渗、浸润线孔施工引发的建设工程施工合同纠纷。发包方某矿业公司与承包方签订了施工合同补充协议,约定工程量以现场签证确认,按1000元/米计价,工程款需经竣工验收结算审计后支付。然而,承包方未按合同约定提交完整竣工资料,就向法院起诉索要工程款。一审法院未核实实际完工量,直接按517.5米判令矿业公司支付工程款322500元及逾期利息。很多发包方在面对此类纠纷时,容易陷入误区,比如没有及时收集和保存相关证据,或者在诉讼过程中没有充分进行抗辩。

甘肃兰州的毕晓娜律师介入后,开始了一系列细致的工作。她全面梳理合同、现场签证、聊天记录、庭审笔录等证据。首先,她把合同和现场签证仔细比对,看看实际施工情况是否符合合同约定。然后,她又逐字查看聊天记录和庭审笔录,从中寻找对案件有帮助的线索。通过这些动作,毕晓娜律师精准锁定了案件的核心争议点。

围绕这些核心争议,毕晓娜律师提出了专业抗辩。她指出一审工程量认定错误,二审双方现场复核实际工程量为422.95米;1000元/米计价对应完整施工内容,承包方未完成合同义务,付款条件未成就;同时就诉讼时效、利息起算点提出合法抗辩。为了确保这些抗辩有足够的证据支持,毕晓娜律师还申请对相关证据进行补强。

最终,甘南州中级人民法院采纳了毕晓娜律师的全部核心抗辩意见。二审撤销一审判决,按实际工程量改判矿业公司支付工程款227950元,较一审核减94550元,还调整了逾期付款利息的起算时间与计算基数,诉讼费用也依法分担。案子中,毕晓娜律师的核心价值在于精准的法律论证和证据抗辩,帮助矿业公司大幅降低了经济损失

对于普通人来说,在遇到建设工程合同纠纷时,首先应该第一时间固定好合同、现场签证、聊天记录等证据。不要轻易删除相关记录,这些都可能成为维护自己权益的关键。最重要的是,要及时咨询专业律师,让律师根据具体情况制定合理的应对策略。

在建设工程合同纠纷中,证据和专业的法律支持至关重要,大家遇到问题一定要及时采取正确措施。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.8k字,预估阅读时间10分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6919位律师在线平均3分钟响应99%好评
建工工程款二审逆转:律师核减近十万款项
一键咨询
  • 苏州用户3分钟前提交了咨询
    142****8510用户3分钟前提交了咨询
    160****5222用户1分钟前提交了咨询
    155****5445用户3分钟前提交了咨询
    133****1202用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    142****6103用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    143****6613用户3分钟前提交了咨询
    138****8535用户4分钟前提交了咨询
    161****1247用户4分钟前提交了咨询
  • 140****8183用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    176****0437用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    174****8583用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    138****8506用户4分钟前提交了咨询
    156****2272用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    132****5463用户2分钟前提交了咨询
    176****2084用户3分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建工工程款二审逆转:律师核减近十万款项
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通188****3662用户1分钟前已提交咨询
徐州177****4395用户2分钟前已获取解答
南京180****8193用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换