律图审稿专业委员会3轮严审

房屋装修纠纷有哪些

帮助5人 4w浏览 匿名 2021-03-14 呼伦贝尔市
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,关于这个问题,我的解答如下, 房屋装修合同纠纷主要有哪些类型
    一、发包人原因形成的纠纷:
    发包人的义务主要表现为,依照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的,导致承包人无法施工,且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务,那么,如果承包人请求解除建设,是依法应当受到支持的。
    二、工程竣工日期纠纷:
    对工程竣工日期争议,如果工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;如果承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
    三、工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷:
    对这类纠纷,有约定的从约定,无约定又不能协商一致的,则应当参照签订合同时当地建设主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
    四、工程量增加、减少形成的纠纷:
    房屋装修合同纠纷中,关于工程量纠纷较为普遍,常常表现为工程量有争议增加、有争议减少。对于有争议增加部分,承包人有义务提供关于发包人同意其增加工程量的依据,否则,其主张难以受到支持;对有争议减少部分,可能涉及已经施工工程被减少、或者实际根本未于施工的争议。如发包人拆除工程,则应当支付工程款,反之,如果承包人不能提供发包人许可其工程量减少的依据,则可能面临承担违约责任;对隐蔽工程量争议,如果承包人不能提供事前工程预算资料或者合同约定,不能提供隐蔽前工程量的相关证据证明,即使是工程鉴定也可能难以被确认。
    五、施工垫资形成的纠纷:
    房屋装修合同一般都有垫资约定。如果当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,能够受到支持,但约定的利息计算标准高于人行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,应当按照工程处理。对垫资涉及的利息部分,如果当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不能受到支持。
    六、对工程结算形成的纠纷:
    如果当事人在施工合同中约定按照固定价结算工程价款,则应当按照约定进行结算。一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定,是不会受到支持的。
    七、关于合同主体与履行地问题装饰装修施工合同在某些情况下,可能出现发包人、承包人、转包人、违法分包人和实际施工人等多个主体存在,如涉及工程质量纠纷,则应当将承包人、转包人、违法分包人和实际施工人列为共同被告;如涉及工程款支付纠纷,则应当将工程承包人、转包人、违法分包人列为共同被告。工程施工合同纠纷以施工行为地为地。说的简单一点,之所以会产生房屋装修合同纠纷,其实很多时候是因为当事人双方在签订房屋装修合同时,在合同中对彼此的合同义务没有约定清楚,导致日后发生纠纷时大家无法协议一致解决。
    全文
    9 2021-03-14
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3629位律师在线平均3分钟响应99%好评
房屋装修纠纷有哪些
一键咨询
  • 巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    176****2662用户1分钟前提交了咨询
    158****0374用户2分钟前提交了咨询
    161****4686用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户2分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    152****5755用户2分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    163****6750用户3分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户1分钟前提交了咨询
    171****2383用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户2分钟前提交了咨询
    170****3476用户2分钟前提交了咨询
  • 177****1203用户2分钟前提交了咨询
    162****2801用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    178****2280用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    176****4346用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
    142****6874用户2分钟前提交了咨询
    153****3653用户4分钟前提交了咨询
    157****6016用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
    177****5584用户4分钟前提交了咨询
    175****4182用户3分钟前提交了咨询
    132****2031用户1分钟前提交了咨询
    160****5046用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户4分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户1分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    145****1748用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    153****1620用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    172****2276用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    150****2417用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户3分钟前提交了咨询
    132****2622用户3分钟前提交了咨询
    132****6468用户3分钟前提交了咨询
    140****8007用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    150****7043用户4分钟前提交了咨询
    173****1206用户3分钟前提交了咨询
    147****3434用户3分钟前提交了咨询
    148****8032用户3分钟前提交了咨询
    150****6308用户3分钟前提交了咨询
    163****4634用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    133****7060用户4分钟前提交了咨询
    133****7361用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    147****4263用户4分钟前提交了咨询
    148****3858用户4分钟前提交了咨询
    163****0120用户3分钟前提交了咨询
    144****7271用户4分钟前提交了咨询
    140****2757用户4分钟前提交了咨询
    134****8484用户2分钟前提交了咨询
    177****8001用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    134****1256用户1分钟前提交了咨询
    通辽用户3分钟前提交了咨询
    171****2733用户2分钟前提交了咨询
    178****3054用户2分钟前提交了咨询
    175****2585用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户4分钟前提交了咨询
    146****4431用户3分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    通辽用户2分钟前提交了咨询
    134****0782用户2分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户4分钟前提交了咨询
    156****0111用户1分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    152****3160用户1分钟前提交了咨询
    137****6175用户3分钟前提交了咨询
    134****2086用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州135****9230用户3分钟前已获取解答
常州134****5742用户2分钟前已获取解答
泰州135****7150用户1分钟前已获取解答
房屋装修纠纷有哪些 怎么解决房屋装修纠纷
房屋装修纠纷:合同纠纷;材质纠纷;进程纠纷;增减项纠纷;工程纠纷。房屋装修合同纠纷:与经营者协商解决;消费者请求消费者协会调解;向有关行政部门申诉;根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;向人民法院提出诉讼。
10w+浏览
合同事务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
怎么避免房屋装修纠纷
对装修所用材料的材质、规格和等级书面作出规定。装修公司或工头报价时由于消费者更多地会关注单项的价格,而经常忽略工艺说明。我们一定要当面核实清楚材质、规格和等级,并作为合同的附件出现,以免装修公司随意提供不合格、不环保的材料。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
房屋装修纠纷算建筑施工纠纷吗?
房屋装修纠纷算是建筑施工纠纷中的一种。一旦发生了房屋装修纠纷,那么双方当事人首先可以通过协商一致进行和解解决,和解是双方最省时省力解决纠纷的办法,但是如果双方最终不能够通过和解达成一致的协议,就可以通过调解或者是直接申请仲裁来解决。
10w+浏览
工伤赔偿
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
如何才能避免房屋装修纠纷
1、对装修所用材料的材质、规格和等级书面作出规定。2、防止装修公司在单项面积上做手脚。3、防止装修公司在最后提供给客户的报价单上做手脚。4、防止装修公司在材料进场时提供劣质产品。最终的事在房屋装修过程中一定要全程监督施工方的工作,以防万一。
10w+浏览
房产纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6227 位律师在线,高效解决问题
如何处理房屋装修合同纠纷
花时间和精力对房屋进行装修,原本是一件令房主觉得愉快的事情,但面对越来越多的家装品质量问题,一些房主更愿意把房屋的装修工作交给别人来做。那么,在实践中,该如何处理房屋装修合同纠纷,换句话说房屋装修合同纠纷怎么解决呢。下面将为您做一个较为详细的说明。
10w+浏览
合同事务
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*