建设工程的竣工时间怎么确定?

关于“建设工程的竣工时间怎么确定?”的相关解答如下：工程实际竣工日期的确认，如经双方签字确认竣工日期的，应以双方确认的日期为竣工日期。当双方对实际竣工日期有争议时，应分别情况进行处理：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期。2、承包人已经提交了申请竣工验收的报告，而发包人迟迟不予验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、在建设工程未经验收的情况下，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期。如果发包人擅自使用部分单项工程的，只能视为该部分单项工程转移占有之日为竣工日期，但是不能视为整个工程的竣工日期。【法律依据】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。如果对相关情况处理还有不清楚的，可以咨询律师来进行界定。