律图审稿专业委员会3轮严审

建设工程的开工、竣工时间怎么样确定

帮助5人 4.4w浏览 #建设工程纠纷 匿名 2022-12-20 锡林郭勒盟
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 律图法律顾问团队
    律图法律顾问团队
    71人赞同了该解答
    咨询我
    建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。建设工程的竣工时间如何确定。应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程工期顺延如何认定。因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。
    建设工程的开工、竣工时间怎么样确定
    全文
    14 2022-12-20
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3242位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程的开工、竣工时间怎么样确定
一键咨询
  • 160****6052用户2分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    148****8767用户3分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    175****3486用户1分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户4分钟前提交了咨询
    168****0104用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    178****0476用户2分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户3分钟前提交了咨询
  • 157****0025用户1分钟前提交了咨询
    167****5743用户1分钟前提交了咨询
    168****6021用户4分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    赤峰用户1分钟前提交了咨询
    155****5204用户4分钟前提交了咨询
    153****5562用户2分钟前提交了咨询
    158****4300用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    176****8512用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户2分钟前提交了咨询
    156****7088用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户1分钟前提交了咨询
    152****1657用户3分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户3分钟前提交了咨询
    154****7548用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    包头用户3分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户3分钟前提交了咨询
    143****7212用户2分钟前提交了咨询
    170****7328用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    乌海用户2分钟前提交了咨询
    142****8857用户4分钟前提交了咨询
    包头用户1分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    145****8608用户1分钟前提交了咨询
    153****0745用户1分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户4分钟前提交了咨询
    174****5801用户1分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户4分钟前提交了咨询
    巴彦淖尔盟用户4分钟前提交了咨询
    151****0030用户1分钟前提交了咨询
    155****2427用户4分钟前提交了咨询
    174****6501用户4分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    呼伦贝尔市用户3分钟前提交了咨询
    166****4880用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户2分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户4分钟前提交了咨询
    134****3888用户3分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    142****4803用户4分钟前提交了咨询
    158****5277用户2分钟前提交了咨询
    包头用户2分钟前提交了咨询
    171****7480用户4分钟前提交了咨询
    包头用户4分钟前提交了咨询
    145****1083用户3分钟前提交了咨询
    130****1681用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户1分钟前提交了咨询
    133****4283用户1分钟前提交了咨询
    164****2708用户4分钟前提交了咨询
    158****4666用户2分钟前提交了咨询
    144****1237用户2分钟前提交了咨询
    173****5286用户4分钟前提交了咨询
    152****5854用户4分钟前提交了咨询
    138****3445用户2分钟前提交了咨询
    173****5541用户4分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户2分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户2分钟前提交了咨询
    乌海用户1分钟前提交了咨询
    174****6406用户2分钟前提交了咨询
    通辽用户4分钟前提交了咨询
    锡林郭勒盟用户1分钟前提交了咨询
    172****7213用户2分钟前提交了咨询
    154****4861用户1分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户4分钟前提交了咨询
    145****1012用户1分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
    呼和浩特用户3分钟前提交了咨询
    乌兰察布盟用户1分钟前提交了咨询
    178****7338用户2分钟前提交了咨询
    138****2853用户3分钟前提交了咨询
    阿拉善盟用户2分钟前提交了咨询
    170****0876用户4分钟前提交了咨询
    136****6014用户1分钟前提交了咨询
    143****7318用户2分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户4分钟前提交了咨询
    162****5141用户3分钟前提交了咨询
    138****0402用户3分钟前提交了咨询
    鄂尔多斯用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州156****5385用户4分钟前已获取解答
泰州181****5789用户4分钟前已获取解答
扬州135****5458用户1分钟前已获取解答
如何确定建设工程的开工、竣工时间
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程的开工、竣工时间如何确定
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
如何确定建设工程的开工、竣工时间
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与如何确定建设工程的开工、竣工时间相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
怎么样确定建设工程的开工、竣工时间
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
该怎样确定建设工程的开工、竣工时间
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
云南彩礼返还的法律规定2025是什么,想了解:彩礼返还涉及哪些法律程序?
[律师回复] 云南彩礼返还在2025年主要依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》,具体规定和法律程序如下:

法律规定

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

- 双方未办理结婚登记手续。

- 双方办理结婚登记手续但确未共同生活,应当以双方离婚为条件。

- 婚前给付并导致给付人生活困难,应当以双方离婚为条件。

法律程序

- 协商阶段:双方或其家属就彩礼返还问题进行沟通,明确提出返还意愿和依据,确定彩礼范围、数额或价值。若协商一致,拟定书面协议,明确返还金额、方式、时间等,双方签字,可邀请见证人签字见证。

- 诉讼阶段:若协商不成,可向法院提起诉讼。起诉方需准备起诉状,写明双方信息、诉讼请求、事实和理由等,并收集能证明彩礼给付事实的证据,如转账记录、证人证言、购物凭证等,以及证明符合彩礼返还情形的证据,如未共同生活的证据、生活困难的证明等。然后向有管辖权的法院提交材料,法院受理后会安排开庭审理,双方进行举证、质证和辩论,最后法院根据事实和法律规定作出判决。

- 执行阶段:若法院判决返还彩礼,对方在履行期未履行判决,可在判决生效后向法院申请强制执行,法院会采取查询、冻结、划扣存款,查封、拍卖财产等措施确保判决执行。
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应