律图审稿专业委员会3轮严审

建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2023-03-19 贵州遵义
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    根据相关法律规定,如果因发包人的过程而导致的损害结果,承包人可以向发包人索赔,由发包人承担损害责任。
    1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
    2.因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
    3.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
    4.发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
    全文
    11 03-19
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6091位律师在线平均3分钟响应99%好评
建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么
一键咨询
  • 贵阳用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户3分钟前提交了咨询
    170****7805用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户1分钟前提交了咨询
    155****7060用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    146****2100用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    154****7465用户3分钟前提交了咨询
    153****6524用户4分钟前提交了咨询
    147****6225用户2分钟前提交了咨询
    175****3401用户2分钟前提交了咨询
  • 148****1480用户2分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    150****6403用户2分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户4分钟前提交了咨询
    157****8567用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    154****4847用户1分钟前提交了咨询
    132****8874用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户2分钟前提交了咨询
    143****4124用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    133****0237用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    156****7077用户1分钟前提交了咨询
    137****3207用户2分钟前提交了咨询
    176****0086用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户4分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    164****0840用户4分钟前提交了咨询
    172****6103用户3分钟前提交了咨询
    151****2443用户1分钟前提交了咨询
    135****3161用户4分钟前提交了咨询
    140****3151用户3分钟前提交了咨询
    174****6667用户2分钟前提交了咨询
    134****6655用户4分钟前提交了咨询
    146****5226用户2分钟前提交了咨询
    142****5875用户1分钟前提交了咨询
    安顺用户1分钟前提交了咨询
    167****3610用户1分钟前提交了咨询
    174****0446用户2分钟前提交了咨询
    157****6580用户4分钟前提交了咨询
    安顺用户3分钟前提交了咨询
    黔西南用户1分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    贵阳用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    贵阳用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户1分钟前提交了咨询
    174****6157用户3分钟前提交了咨询
    六盘水用户2分钟前提交了咨询
    134****5334用户1分钟前提交了咨询
    161****3641用户1分钟前提交了咨询
    135****4036用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户2分钟前提交了咨询
    160****6367用户4分钟前提交了咨询
    138****7840用户2分钟前提交了咨询
    遵义用户2分钟前提交了咨询
    132****4486用户4分钟前提交了咨询
    153****6683用户1分钟前提交了咨询
    144****4837用户2分钟前提交了咨询
    165****2640用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户1分钟前提交了咨询
    铜仁用户3分钟前提交了咨询
    162****1728用户1分钟前提交了咨询
    142****6037用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    134****1348用户2分钟前提交了咨询
    毕节用户2分钟前提交了咨询
    171****1374用户1分钟前提交了咨询
    遵义用户1分钟前提交了咨询
    黔西南用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户4分钟前提交了咨询
    154****3820用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    144****6758用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    六盘水用户1分钟前提交了咨询
    毕节用户3分钟前提交了咨询
    152****2225用户2分钟前提交了咨询
    黔南用户3分钟前提交了咨询
    遵义用户4分钟前提交了咨询
    铜仁用户1分钟前提交了咨询
    157****5040用户4分钟前提交了咨询
    170****5142用户3分钟前提交了咨询
    贵阳用户3分钟前提交了咨询
    161****3525用户4分钟前提交了咨询
    毕节用户4分钟前提交了咨询
    贵阳用户4分钟前提交了咨询
    172****1825用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安134****6954用户3分钟前已获取解答
镇江135****8359用户3分钟前已获取解答
连云港152****4708用户3分钟前已获取解答
房产证不能延期办理的原因及法律依据
房产证一般不能延期办理,因为房屋产权在法律规定期限内属于开发商。如果购房者在此期间遇到资金等问题,政府有权查封并拍卖房产。但根据买卖合同规定,双方可以协商延迟办理。如合同无约定,则不能通过协议延迟。因此,购房者应在规定的90个自然日内尽快办理房产证。
10w+浏览
房产纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
房产证不能延期办理的原因及法律依据
房产证一般不能延期办理,因为房屋产权在法律规定期限内属于开发商。如果购房者在此期间遇到资金等问题,政府有权查封并拍卖房产。但根据买卖合同规定,双方可以协商延迟办理。如合同无约定,则不能通过协议延迟。因此,购房者应在规定的90个自然日内尽快办理房产证。
10w+浏览
房产纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
监护权撤销的原因及其法律价值是什么?
监护权撤销的原因及其法律价值是:实施严重损害被监护人身心健康的行为;怠于履行监护职责,或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人,导致被监护人处于危困状态;实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。
10w+浏览
婚姻家庭
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
驻马店楼市延期交房的原因及法律责任
开发商逾期交房构成严重违约,应承担违约责任。合同中若有明确条款,按约定执行;若无,则依据法律。购房者有权要求支付违约金,甚至解除合同。违约金可参照同地段同类房屋租金标准确定。经催告后三个月仍未履行,双方均可申请解除合同。购房者应先尝试与开发商协商。
10w+浏览
房产纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6771 位律师在线,高效解决问题
二环公路延伸殃及村民 补偿不合理依法抗争
行政机关在履行征地实施行为,以及作出约束行政相对人权利义务的法律文书时,应当取得法律的明确授权,基于“法无授权即禁止”的基本原则,三被告在涉案土地未依法征收的前提下,为了达到逼迫原告等村民搬迁的目的,草率作出通知于法无据。属典型的滥用职权行为和超越职权行为,并且应当为此承担违法行政所带来的违法后果。
10w+浏览
征地拆迁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应