律图审稿专业委员会3轮严审

如何确定建设工程的开工、竣工时间

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2023-04-05 江苏常州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建设工程合同一般会对建设工程的开工时间、竣工时间予以确定,但这并不代表工程开竣工日期就一定是固定不变的,那么开竣工时间如存在变化,此时该如何确定时间呢?建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。建设工程的竣工时间如何确定。应当以《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定为依据,即:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程工期顺延如何认定。因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。
    如何确定建设工程的开工、竣工时间
    全文
    7 04-05
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6488位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何确定建设工程的开工、竣工时间
一键咨询
  • 南通用户1分钟前提交了咨询
    152****4504用户4分钟前提交了咨询
    140****8388用户1分钟前提交了咨询
    174****4051用户4分钟前提交了咨询
    168****8385用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    163****8386用户2分钟前提交了咨询
    152****2701用户4分钟前提交了咨询
    144****1022用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    130****7381用户1分钟前提交了咨询
    171****7782用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    161****2802用户3分钟前提交了咨询
    145****7873用户4分钟前提交了咨询
  • 153****4258用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    130****6204用户1分钟前提交了咨询
    165****8520用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    154****7130用户2分钟前提交了咨询
    131****2388用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    173****0882用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    141****2251用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    137****4456用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    176****0871用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    141****5872用户1分钟前提交了咨询
    165****8825用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    141****2810用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    136****0405用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    168****0672用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    132****2472用户3分钟前提交了咨询
    144****8301用户2分钟前提交了咨询
    158****4788用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    176****4031用户3分钟前提交了咨询
    177****2048用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    157****5444用户1分钟前提交了咨询
    138****1437用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    147****8765用户3分钟前提交了咨询
    134****3136用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    145****7846用户1分钟前提交了咨询
    137****4344用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    142****7363用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    160****3110用户1分钟前提交了咨询
    177****8363用户3分钟前提交了咨询
    151****8826用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    133****0182用户3分钟前提交了咨询
    170****5674用户3分钟前提交了咨询
    161****7216用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    168****2256用户1分钟前提交了咨询
    145****2306用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    137****6418用户1分钟前提交了咨询
    146****3842用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    137****0253用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    143****4150用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    171****4062用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州135****6353用户1分钟前已获取解答
徐州181****4752用户1分钟前已获取解答
南京180****8314用户2分钟前已获取解答
建设工程的开工、竣工时间如何确定
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
如何确定建设工程的开工、竣工时间
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
如何确定建设工程的开工、竣工时间
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与如何确定建设工程的开工、竣工时间相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
怎么样确定建设工程的开工、竣工时间
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6125 位律师在线,高效解决问题
该怎样确定建设工程的开工、竣工时间
建设工程施工合同实际开工日期的确定。一般以开工通知载明的开工时间为准。因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工时间。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应