律图审稿专业委员会3轮严审

一位朋友是做工程承包的,前段时间跟一家私人企业签订了工程监管的合同,现在由于那边公司人事变动,没有办法履行,请问工程监理合同索赔怎么办理?

帮助10人 4.4w浏览 匿名 2018-03-01 安徽蚌埠
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    工程师审核索赔报告。
    .工程师审核承包人的工程监理合同索赔申请。接到正式索赔报告以后,工程师应认真研究承包人报送的索赔资料。
    首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录;
    其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,如果必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料。尤其是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响,更应划出各方应该承担合同责任的比例。
    最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。
    .判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为:
    (ⅰ)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;
    (ⅱ)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;
    (ⅲ)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述三个条件没有先后主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才处理应给予承包人的补偿额。
    .对索赔报告的审查。
    (ⅰ)事态调查。通过对合同实施的跟踪、分析了解事件经过、前因后果,掌握事件详细情况。
    (ⅱ)损害事件原因分析。即分析索赔事件是由何种原因引起,责任应由谁来承担。
    (ⅲ)分析索赔理由。主要依据合同文件判明索赔事件是否属于未履行合同规定义务或未正确履行合同义务导致,是否在合同规定的赔偿范围之内。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性、才能成立。
    (ⅳ)实际损失分析。即为索赔事件的影响分析,主要表现为工期的延长和费用的增加。
    (ⅴ)证据资料分析。主要分析证据资料的有效性、合理性、正确性,这也是索赔要求有效的前提条件。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时,可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。
    .确定合理的补偿额。
    全文
    14 2018-03-01
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    承包人提出工程监理合同索赔要求。
    .发出索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限,工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。索赔事件发生后,承包人有义务做好现场施工的同期记录,工程师有权随时检查和调阅,以判断索赔事件造成的实际损害。
    .递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内,或工程师可能同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求补偿的款项和工期展延天数的详细计算等有关材料。
    如果索赔事件的影响持续存在,28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时,承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天),定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求。在该项索赔事件的影响结束后的28天内,报出最终详细报告,提出索赔论证资料和累计索赔额。
    全文
    11 2018-03-01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3726位律师在线平均3分钟响应99%好评
现在我国在工程监理合同索赔方面是怎么规定的?
一键咨询
  • 170****3015用户4分钟前提交了咨询
    157****7074用户2分钟前提交了咨询
    铜陵用户2分钟前提交了咨询
    黄山用户4分钟前提交了咨询
    六安用户1分钟前提交了咨询
    167****6327用户3分钟前提交了咨询
    池州用户4分钟前提交了咨询
    蚌埠用户4分钟前提交了咨询
    滁州用户2分钟前提交了咨询
    淮南用户4分钟前提交了咨询
    170****1472用户3分钟前提交了咨询
    176****0325用户1分钟前提交了咨询
    176****4068用户4分钟前提交了咨询
    153****5257用户2分钟前提交了咨询
    153****1687用户4分钟前提交了咨询
  • 宣城用户2分钟前提交了咨询
    171****7130用户2分钟前提交了咨询
    163****3521用户4分钟前提交了咨询
    168****4550用户2分钟前提交了咨询
    合肥用户3分钟前提交了咨询
    164****7266用户1分钟前提交了咨询
    池州用户1分钟前提交了咨询
    合肥用户2分钟前提交了咨询
    蚌埠用户1分钟前提交了咨询
    马鞍山用户4分钟前提交了咨询
    黄山用户1分钟前提交了咨询
    阜阳用户2分钟前提交了咨询
    152****1220用户3分钟前提交了咨询
    阜阳用户4分钟前提交了咨询
    蚌埠用户4分钟前提交了咨询
    安庆用户1分钟前提交了咨询
    150****8885用户4分钟前提交了咨询
    宣城用户3分钟前提交了咨询
    144****8312用户2分钟前提交了咨询
    蚌埠用户1分钟前提交了咨询
    铜陵用户3分钟前提交了咨询
    池州用户2分钟前提交了咨询
    150****0236用户2分钟前提交了咨询
    铜陵用户2分钟前提交了咨询
    143****1587用户3分钟前提交了咨询
    铜陵用户1分钟前提交了咨询
    146****5477用户3分钟前提交了咨询
    176****3602用户1分钟前提交了咨询
    174****0312用户1分钟前提交了咨询
    133****0181用户4分钟前提交了咨询
    137****0521用户4分钟前提交了咨询
    155****5034用户1分钟前提交了咨询
    150****7011用户3分钟前提交了咨询
    141****4372用户3分钟前提交了咨询
    138****2178用户2分钟前提交了咨询
    178****8056用户4分钟前提交了咨询
    136****8408用户3分钟前提交了咨询
    147****5623用户1分钟前提交了咨询
    芜湖用户1分钟前提交了咨询
    152****2853用户2分钟前提交了咨询
    143****7065用户4分钟前提交了咨询
    芜湖用户4分钟前提交了咨询
    合肥用户1分钟前提交了咨询
    滁州用户4分钟前提交了咨询
    157****6367用户4分钟前提交了咨询
    172****3823用户1分钟前提交了咨询
    铜陵用户1分钟前提交了咨询
    合肥用户2分钟前提交了咨询
    六安用户2分钟前提交了咨询
    马鞍山用户1分钟前提交了咨询
    168****8711用户2分钟前提交了咨询
    178****7477用户1分钟前提交了咨询
    滁州用户1分钟前提交了咨询
    宣城用户2分钟前提交了咨询
    133****7705用户2分钟前提交了咨询
    六安用户2分钟前提交了咨询
    宣城用户3分钟前提交了咨询
    淮北用户2分钟前提交了咨询
    136****2515用户3分钟前提交了咨询
    黄山用户2分钟前提交了咨询
    167****3472用户1分钟前提交了咨询
    158****5208用户4分钟前提交了咨询
    142****7400用户3分钟前提交了咨询
    芜湖用户1分钟前提交了咨询
    164****5128用户3分钟前提交了咨询
    马鞍山用户3分钟前提交了咨询
    154****0314用户4分钟前提交了咨询
    134****8081用户1分钟前提交了咨询
    淮北用户4分钟前提交了咨询
    161****2476用户2分钟前提交了咨询
    滁州用户3分钟前提交了咨询
    安庆用户4分钟前提交了咨询
    安庆用户3分钟前提交了咨询
    167****2784用户3分钟前提交了咨询
    175****6142用户4分钟前提交了咨询
    阜阳用户3分钟前提交了咨询
    马鞍山用户1分钟前提交了咨询
    六安用户4分钟前提交了咨询
    淮南用户1分钟前提交了咨询
    166****6276用户2分钟前提交了咨询
    蚌埠用户2分钟前提交了咨询
    137****0886用户4分钟前提交了咨询
    150****4816用户3分钟前提交了咨询
    162****2683用户1分钟前提交了咨询
    黄山用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州181****9054用户1分钟前已获取解答
徐州135****9663用户1分钟前已获取解答
连云港177****6137用户1分钟前已获取解答
监护人继承权体现在什么方面?
监护人也有继承权,体现在被监护人死亡,留下的财产可以由监护人继承一部分,当然,这个有前提条件,就是监护人必须是法定继承人,通常上,父母是孩子的监护人,属于第一顺序继承人。在法定继承中,其优先分配遗产。
10w+浏览
婚姻家庭
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
刑诉法律监督体现在哪些方面?
1、立案监督2、审查批捕过程中的监督3、审查起诉阶段的监督4、审判阶段的监督5、执行阶段的监督。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
在我国什么叫单方面监护人?
在我国单方面监护人并没有明确的法律规定,此时单方面是孩子是否由父亲或者母亲一个人进行监护的,也就是考察孩子是不是单亲家庭的这种情况,但是在法律上是没有对单方面监护人有着明确的法律概念的,只不过《民法典》当中却也规定了孩子的监护人是可以有一个人或者多人来共同担任的。
10w+浏览
婚姻家庭
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
仲裁裁决的司法监督表现在几个方面
仲裁裁决的司法监督表现在3个方面,当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求人民法院或者仲裁委员会作出裁定,当事人提出证据证明裁决有错误的,经人民法院合议庭审查核实,可以裁定撤销。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题紧急?在线问律师 >
7647 位律师在线,高效解决问题
我国刑法对死刑的限制体现在哪些方面?
1、从适用条件上限制:死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。2、从适用对象上限制:犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女,不适用死刑。3、确立死刑缓期执行制度:对于应当判处死刑的犯罪分子,如果不是必须立即执行的,可以判处死刑同时宣告缓期二年执行。4、从适用程序上限制。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应